（项目名称）施工招标
资格预审申请文件
申 请 人:
目 录
一、资格预审申请函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1法定代表人身份证明 2-2授权委托书 三、联合体协议书 四、申请人基本情况表
表4-1申请人基本情况表 表4-2申请人企业组织机构框图
表4-3拟委任的项目经理和项目总工资历表 五、近年财务状况表
5-1财务状况表 5-2银行信贷证明 5-3财务能力承诺书 六、近年完成的类似项目情况表 七、正在施工的和新承接的项目情况表 八、近年发生的诉讼及仲裁情况 九、初步施工组织计划 十、其他材料
一、资格预审申请函
（招标人名称）：
1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加 （项目名称）施工招标的的投标资格。
2、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1 项规定的全部内容。
3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。
4、你方授权代表可通过 （联系人及联系方式）得到进一步的资料。
5、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6、我方在此承诺，资格预审申请文件（初步施工组织计划除外）作为施工合同文件的组织部分，对我方具有约束力。
申 请 人: (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： （签字） 电 话： 传 真： 申请人地址： 邮政编码：
年 月 日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1法定代表人身份证明
申请人名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限：
姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
申请人： （盖单位章）
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名
2-2授权委托书
本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称）施工资格预审申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明
申 请 人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码：
委托代理人： （签字） 身份证号码：
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名；
2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足资格预审文件规定；
3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；
4.如果由申请人的法定代表人亲自签署资格预审申请文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、申请人的单位章的真实性做出有效公证。
5.委托期限在满足开标审查所需合理时间前提下由申请人自行确定，建议不少于投标有效期。
三、联合体协议书
（本项目不适用）
四、申请人基本情况表
表4-1申请人基本情况表
本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
表4-2申请人企业组织结构框图
表4-3拟委任的项目经理和项目总工资历表
须双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理（以及备选人）的建造师注册证书（含临时执业证书或中华人民共和国住房和城乡建设部关于建造师初始注册人员名单公告）的复印件：
2、本表后应附项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）担任类似项目的项目经理
和项目总工的相关业绩证明材料复印件（若证明材料无上述人员任职姓名，必须附发包人或质量监督部门出具的加盖公章的任职姓名有效证明材料）；
3、本表后应附申请人所属社保机构出具的拟委任的项目经理（以及备选人）和项目总工（以
及各选人）最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月其他能够证明拟委任的项目经理（以及各选人）和项目总工（以及备选人）参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。
4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。目前在具体项目上任
职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人的证明材料。
五、近年财务状况表
5-1财务状况表
注：1、本表后应附近三年（2007年、2008年、2009年）经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 3、申请人根据自身情况选择银行信贷证明或财务承诺书。
5-2银行信贷证明
银行名称： 地 址：
日期：
致： （招标人全称）
兹开具最高限额为人民币_ ___万元的银行信贷，供 （申请人注册地点）（申请人名称）于 年 月 日之前，在 （项目名称）需要时使用。我行保证由 （申请人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。
此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。
银 行 （ 盖 章 ）： 银 行 主 要 负 责 人（签字）： 银行主要负责人的姓名、 职务： （打印） 银 行 电 话： 银 行 传 真：
注：1．允许申请人实际开具的银行信贷证明的格式与本附件提供的格式有所不同，但不得更改本银行
信贷证明格式中的实质性内容。
2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。 3、出具信贷的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具。
5-3财务能力承诺书
致：玉环县鸡山渔港开发有限公司
我瑾代表（申请人全称）郑重承诺：若我单位有幸在（项目名称）工程投标活动中中标，将提供人民币（大写） 元（￥ ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。 特此承诺。
申请人： （盖章）
法定代表人
或其授权的代理人： （签字）
日 期： 年 月 日
注：要求提供不少于300万元人民币的流动资金。
六、2005年11月1日以来完成的类似项目情况表
注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后须附中标通知书、合同协议书、质量证明文件、由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对个参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。
3、如近年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
七、正在施工的和新承接的工程情况表
注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表后应附中标通知书或合同协议书复印件。
3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。
八、2007年11月1日以来发生的诉讼及仲裁情况
注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
九、初步施工组织计划
（总字数控制在5000字以内）
一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标（包括总工期、节点工期）、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施
1、量体系与保证措施 2、工期保证措施 3、人员安排与保证措施 4、安全生产保证措施
5、环境保护、水土保持、施工后期场地恢复措施
6、支付保障措施（有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施）
十、其他材料