xxxxxxx三方协议
甲方:xxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxx
丙方:xxxxxxxxxxxx
应市政府要求,由甲方总承包施工的xxxxx工程必须于xx年x月x日交付使用,因工期非常紧,施工任务重,考虑到乙方无法在工期内完成消防工程施工任务,根据乙方提交的消防工程005号联系单,经甲、乙、丙三方协商同意,甲方将xxxxxxxxx工程部分施工任务分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议:
一、工程界限划分及责任
1、工程界限:
乙方负责施工xxx的消火栓系统、自动喷淋系统的所有工程量,包括系统
打压、调试、相关资料的完善及火灾自动报警系统的穿线工作。并保证所穿电线、电缆符合消防规范要求,做好相关材料报验及隐蔽资料。
丙方负责施工xxx的火灾自动报警系统的设备安装及联网调试;xxx的消火
栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统的包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包预(结)算、包资料、包验收工作。
2、责任划分
乙方对其施工的xxx的消火栓系统、自动喷淋系统火灾自动报警系统的穿
线工程的质量、安全事故及维修负责,如在乙方施工范围内的工程发生质量问题,其责任与丙方无关。其所穿线缆出现不通时要无条件配合丙方完善至符合要求。并做好技术交底工作。
丙方对其施工的综合楼的火灾自动报警系统的设备安装及联网调试;报告厅
的消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统的工程质量及安全事故负责。
二、合同总价款及结算方式
1、合同价款:
在甲乙方合同总价xxxxxx元的基础上扣除乙方施工范围内的工程总价
1xxxxx元,丙方合同价款为xxxxx5元,即为丙方与甲方的合同价款,以此价格结算。
2、结算方式:
丙方的最终结算总造价=最终合同总价±变更+现场签证(如有增加工程量,
依据甲方提供的投标预算综合单价65%给丙方据实结算;如有减少工程量,直接
从合同总价中扣减减少工程的总费用)。
三、工程期限
1、开工时间:以甲方通知为准
2、竣工时间:2016年7月31日
3、因乙方原因造成丙方的停工、窝工,其产生的费用由乙方负责,反之同理。或建设单位原因造成的停工、窝工,甲方应给予乙方或者丙方工期顺延并追加误工费用。
四、工程质量
质量标准:乙方及丙方应配合甲方达到消防工程验收合格标准。
五、附则
1、因为本合同工程发生的争议双方协商解决,协商不成由法院仲裁委员会裁决。
2、本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各执二份。
甲方: 乙方: 丙方:
地址: 地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日 年 月 日