第一篇 公路工程造价管理相关知识
第一章 绪 论
一、单项选择
1、工程造价，是指进行一个工程的建造所需要花费的（全部费用）
2、施工过程中耗费的构成工程实体以及有助于工程形成的各项费用之和称为（ 直接工程费）
3、一个公路建设项目各个阶段的计价是相互衔接、由粗到细、由浅到深、由预期到实际的发展过程。前者是后者的依据，后者是前者的修正和补充，这说明计价的（ 多次性）
4、（技术）与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
5、企业管理费是指施工企业（ 组织施工生产经营活动）所发生的管理费用
6、其他工程费是指（直接工程费）以外施工过程中发生的直接用于工程的费用
7、凡需动用预留费用时，属于公路交通运输部门投资的项目，需经建设单位提出，按建设项目隶属关系，报（交通运输部或交通运输厅基建主管部门）核定批准
8、工程造价管理体制进入改革阶段，在编制投资估算、设计概算中公路工程价管理考虑了（影响造价格的动态因素）
9、《建筑工程工程量计算规则》（SMM）是由（英国）制定的
10、在美国，ENR（Engineering News-Record）造价指标由（构件钢材\水泥\木材和普通劳动力）四种个体指数组成
11、在可行性研究报告阶段，编制价格计算通常被称之为（估算）
12、在香港，业主对工程的估价一般要委托（ 工料测量师行）来完成
二、多项选择
1、建设项目工程造价包括下列（无形资产、固定资产投资、铺底流动资金）费用之和
2、公路工程属建设工程，其造价由（ 建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用）所组成
3、公路工程造价计价的特点为（ 计价的单件性、计价的多次性、按工程构成分部组合计价、计价方法的多样性、计价依据的多样性）
4、公路工程造价管理的特点为（时效性、公正性、规范性、准确性）
5、工程造价管理的基本内容就是（有效控制工程造价、合理确定工程造价）
6、工程造价管理体制是指对工程造价实施管理所采取的（组织体系、管理方法）
7、建国以来，我国工程造价管理体制的发展，大体上可分为（实行国家计划下的工程预算制度阶段、建立与计划经济相适应的概预算制度阶段、概预算制度被削弱和严重破坏的阶段、工程造价格管理体制进入改革阶段、概预算制度重建和发展阶段）阶段
8、工具、器具购置费不包括下列（ 构成固定资产的设备、已列入设备购置费中的专用工具）的购置费用
9、设备购置费由（设备运杂费、设备原价）所构成
10、工程建设其他费用包括下列（ 土地征用及拆迁补偿费、建设项目管理费、研究试验费、建设项目前期工作费、专项评估费）费用
11、美国工程造价估算中的人工费由（基本工资、工资附件）组成
12、有效控制造价应该体现以下（ 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制、采取主动控制，以取得令人满意的结果、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段）原则
第二章 投资管理体制及项目融资
一、单项选择题
1、投资运动过程包括四个阶段，其中最重要的是（投资运用与实施）阶段
2、公路工程中，（ 管养房屋）不属于生产性固定资产
3、盈利高、见效快的经营性投资项目最适合由（企业）投资主体投资
4、根据我国的国情，投资体制应采用的模式为（ 综合型投资体制）
5、改革政府对企业投资的管理制度，按照（谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险）的原则，落实企业投资自主权
6、资金筹集成本不包括（ 银行贷款利息）
7、固定资产投资是指（ 大修理）以外的全部固定资产再生产的投资
8、宏观投资管理的主体是（ 国家）
10、在项目融资的过程中，贷款人（ 按合理的比例承担有限风险）
11、负责筹资不包括（ 发行股票）
12、在建设项目（可行性研究报告）被批准后，正式组建项目法人
13、关于项目法人责任制，下列说法中表述正确的是（项目法人责任制依据的是《中华人民共和国公司法》的有关规定）
14、建设项目董事会具有职权包括（提出项目开工报告）
15、对项目风险的分析和评估应在（融资结构分析）阶段完成
16、在双方签订的贷款协议中，借款方以其全部收益作为贷款担保时，我们称贷款方对借款方有（完全追索权）
17、下列各种投资中，不属于证券投资的是（ 信托投资）
18、在双方签订的贷款协议中，借款方以特定的一部分资产作为贷款担保时，我们称贷款方对借款方有（有限追索权）
19、公路工程投资项目的资本金应占总投资比例（35% ）及以上
20、下列融资方式筹集的资金形成项目资本金的是（ 国家财政预算内投资）
21、发行股票筹资的资金成本（ 大于）发行债券筹资的奖金成本
22、在市场经济条件下，只有在投资项目的资金利润率（大于）其资金成本率时，项目才具有投资的价值
23、下列属于发行股票筹资的缺点的是（）
24、下列属于发行债券筹资的优点是（可以提高自有资金利润率）
25、某高速公路公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为3000万元，筹资费费率为3%，股息年利率为10%，其资金成本率为（10.31%=股息率/1-筹资费费率）
26、某高速公路公司向银行贷款5000万元，筹资费费率为2%，年贷年利息率为5.85%，所得税税率为33%，其资金成本率为（ 4%=股息率*(1-所得税税率)/1-筹资费费率）
278000万元，筹资费费率为3%，第一年股息利率为8%，以后每年增长3%，其资金成本率为（ 11.25%=股息率/1-筹资费费率+股息年增长率）
28、某高速公路公司发行长期债券5000万元，筹资费费率为5%，债券利息率为9.5%，所得税税率为33%，其资金成本率为（6.7%=股息率*(1-所得税税率)/1-筹资费费率 ）
29、某公司用保留盈余进行投资，总金额500万元，已知第一年的股利为10%，以后每年增长5%，其资金成本率为（15%=股息率+股息年增长率）
20亿元人民币，其中15%为发行股票，筹资成本率为6%；25%为发行债券，筹资成本率为4%；其余为向银行贷款，筹资成本率为5%，则该建设项目筹资的平均成本为（4.9%=筹资成本率(6%+4%+5%)/3）
31、下列说法中，关于财务杠杆表述正确的是（表明自由资金收益率对息前税前盈余变动的反映程度）
32、一般情况下，融资租赁的资金成本率要（ 大于）债券和银行贷款的资金成本率
二、多项选择题
1、公路工程中，下列（路面、桥梁、隧道）属于生产性固定资产
2、从管理组织角度看，投资体制主要由（ 投资主体的决策层次与结构、投资运行机制、各经济实体之间的关系）三要素组成
3、从系统论角度看，投资体制主要由（投资决策系统、投资调控系统、投资动力系统、投资信息系统）组成
4、ABS融资方式主要特点有（发行高等级债券筹集资金、分散投资风险、筹资成本低、发行股票筹资资金）
5、生产经营性运动过程包括（ 投资分配、投资运用、投资回收）等阶段
6、下列各种投资中，属于信用投资的是（ 信贷投资、信托投资）
7、下列各种投资中，属于证券投资的是（股票投资、债券投资）
8、下列关于固定资产简单再生产的正确表述是（通过更新改造使消耗的固定资产得到补偿、固定资产在原有规模上的再生产、是恢复生产力的过程）
9、下列关于固定资产扩大再生产的正确表述是（通过建设使新增固定资产大于消耗掉的资产、固定资产扩大规模的再生产、是扩大生产力的过程 ）
10、公路工程固定资产投资的特点是（一次性投入且资金数额大、回收期长、单件性）
11、根据投资决策的集权程度不同，投资体制可分为（ 高度集权型投资体制、分散型投资体制、综合型投资体制）等模式
12、政府投资资金根据资金来源、项目性质和调控需要，安排方式有（直接投资、资本金注入、投资补助、转贷和贷款贴息）
13、建设监理的两个层内（政府建设监理、社会建设监理 ）
14、吸收国外资本直接投资的方式有（合作经营、合资经营、合作开发、外资独营）
15、政府投资属于公共投资范畴，投资领域主要有（公益性项目、基础性项目、欠发达地区建设、扶持高性技术产业）
16、下列微观投资决策方法属于静态分析方法的是（决策树法、追加回收期法、折算费用法）
17、下列微观投资决策方法属于动态分析方法的是（年等值比较法、收益率比较法、现值法）
18、从管理对象来讲，投资体制主要由（投资项目管理体制、设计体制、施工管理体制）等组成
19、从管理职能来讲，投资体制主要由（投资计划管理体制、投资经营管理体制、投资资金管理体制）等组成
20、工程建设管理体制的主要内容包括（ 项目法人责任制、工程监理制、招标投标制、合同管理制）
21、实行项目法人责任制，项目法人的责任有（项目策划、资金筹措、资金的保值增值）
22、建设项目董事会具有的职权包括（负责筹措建设资金、提出开工报告）
23、建设项目总经理具有职权包括（组织工程设计、施工、监理招标，组织工程建设实施，编制项目财务预、决算，负责提出项目竣工验收报告，负责控制工程投资、质量和工期，组织编制项目初步设计文件，组织项目后评估）
26、项目融资与传统贷款相比，有以下基本特点（项目导向、有限追索、风险分担、成本较高）
27、项目资本金的形式可以是（ 现金、实物）
28、项目融资的方式包括（ 产品支付、远期购买、融资租赁）
29、项目融资的方式包括（BOT、ABS、TOT、PFI）
30、下列融资方式筹集的资金，属项目资本金的包括（发行股票、自筹投资、保留盈余）
31、属于不可用于自筹投资的资金是（上缴财政的各项资金和国家有指定用途的专款，银行贷款，信托投资，流动资金）
32、负债筹资的方式有（银行贷款、设备租赁、发行债券）
33、银行贷款的发放和使用必须符合国家法律、法规，应遵循（效益性、安全性、流动性）的原则
34、发行股票筹资的优点包括（是一种有弹性的融资方式、无到期日、可降低项目的负债比率）
35、发行股票筹资的缺点包括（降低原有股东的控制权、资金成本高）
36、发行债券筹资的优点包括（可提高自由资金利润率、支出固定、企业控制权不变、少纳所得税）
37、发行债券筹资的缺点包括（降低企业的财务信誉、承受一定的风险）
38、负债筹资是项目筹集资金的重要方式，一般包括（银行贷款、发行债券、借入国外资金）
39、资金成本（一部分计入产品成品、一部分作为利润分配）
40、下列（银行贷款利息、股东红利）费用属于资金使用成本
第三章 工 程 经 济
一、单项选择题
1、资金的时间价值是指（ 资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值）
2、某投资者购买了1000元的俩券，期限3年，年利率10%，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是（331）元
3、某项目计算周期为半年，名义年利率为8%，则项目的实际年利率为（8.16%）
4、一般来说，在不确定性分析法中，只适用于项目的财务评价的是（盈亏平衡分析）
5、下列关于内部收益率的表述中，不正确的是（内部收益率是该项目能够达到的最大收益）
6、在项目不存在其他收入的情况下，项目在正常生产期内每年净现金流量的计算公式为（ =销售收入-经营成本-销售税金及附加 ）
7、下面（ 分析成本因素）不是敏感性分析的步骤
8、同一时点上现金流入量与现金流出量之（ 差）称为净现金流量
9、资金和运动过程中，把未来某一时间收支的货币换算成现在时刻的价格，称为（现值）
10、在建设工程项目财务评价时，当（FNPV≥IC(设定折现率)11、属于建设项目主要赢利性指标的是（财务内部收益率）
12、（投资利润率）是考察建设工程项目单位赢利能力的静态指标
13 更新改造 ）
14、以向生产的广度发展为特征的企业扩大再生产属于（ 外延扩大再生产）
15、以提高活劳动效率和生产资料效率的扩大再生产属于（内涵扩大再生产）
16、更新改造主要指的是对（ 企业原有固定资产17、设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分（ 工作能力）的恢复
18、设备更新的策略大致可以分为（ 3 ）种
19 ）
20、根据设备在使用过程中的平均持续时间来计算的模型，称为（直线模型）
21、设有一台设备，目前实行价格7000元，预计残值600元，第一年的设备运行成本600元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值200元，则该设备的经济寿命为（ 8 ）年
22、某企业欲租赁一台设备，设备的价格为24万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为12%，附加率为4%，
每年租金为（ 17.28万元 ）
M23、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的平计息率i为（(1+ R/M）-1 ）
24、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%jf ,FNPV2=-100万元，其财务内部收益率为（ 13.3% ）
25、设计生产能力为生产40万件，每件产品价格为120元，单位产品可变成本为100元，年固定成本为420万元，产品销售税金及附加占销售收入的5%，则盈亏平衡产量为（ 30万件 ）
26、价值工程的目的是（以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能 ）
27、价值工程的核心是（ 功能分析 ）
28、某产品由3个零部件构成，其功能评价与成本情况见下表。若希望将该产品的目标成本控制在80元，则零部件
甲乙丙丁应重点研究改进的对象是（ 零部件甲 ）
30、某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为300万元，筹资费费率为5%，股年利率为14%，则其资金成本率为（ 19.26% ）
31、若i1=2i2，n1=n2/2，则当p相同时，（F/P,I1,n1）
32、对于具有常规现金流量的投产方案，其内部收益率的精确解与近似解数值之间的关是（近似解大于精确解）
33、某项目有4种方案，各方案投资、现金流量及有关评价指标见下。若乙知基准益率ic=18%，则经比较最优方案
36、下列选项中不属于现金流量的是（固定资产折旧） 37、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款30万元年利率为10%。约定于第三年、第四年、第五年和三年年末等额偿还，则每年应偿还（ 27.87 万元 ）
38、下列方法中，不属于价值工程中功能评价价值的推算方法是（ 成本差异系数法） 39、对于房地产企业的在建房屋，属于（流动资产）
40、某固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（8.64万元）
41、价值工程是以（最低寿命周期费用），可靠地实现产品或作业的必要功能
42、价值工程是着重于（ 功能分析）的有组织的活动
43、（功能）是指价值工程研究对象所具有的能够满足某种需求的一种属性
44、价值工程的目标表现为（ 产品价值的提高 ） 45、一般而言，随着产品质量的提高，生产产品的成本呈（上升 ）趋势
46、一般而言，随着产品质量的提高，产品在使用过程中的维修费用将呈（ 下降 ）趋势
47、价值工程是一种（技术经济）方法
48、价值工程应注重于（ 研制设计 ）阶段
49、价值工程中的价值是指研究对象的功能与成本（即费用）的（相对价值）
50、价值工程的工作程序一般可以归结为（ 三 ）个阶段
51、风险识别具有（ 不确定性）
52、某企业向银行贷款一笔资金，按月计息，月利率为1.2%，则年名义利率和年实际利率分别为（14.4%和15.39% ）
53、某项目建设期为2年，建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元，年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额还贷款本利，则每年应偿还（ 452.68 ）万元
54、在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（ 利息备付率和偿债备付率）
55、在投资方案评价，投资回收期只能作为辅助评价指标的主要原因是（ 只考虑投资回收前的效果,不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果 ）
56、下列关于基准收益率的表述中正确的是（基准收益率使以动态的观点所确定的,可接受的投资项目最低标准的收益水平）
57、某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为
10%，并已知（P/A，10%，5）=3.790 8和（P/A，10%，6）=4.355 3，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（ 4.167和5.67）年
58、下列关于互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是（ 采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性）
59、现有甲、乙、丙、丁四个相互独立的投资项目，其投资额和净现值见下表（单位：万元）。由于可供投资的资金只有
资金时间价值的情况下经估算得到该设备的经济寿命为12年，则该设备的平均年度资产消耗成本为（96）万元/年
二、多项选择题
1、在下述各项中，属于不确定性分析方法的是（盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析）
2、下面关于资金时间价值的论述，正确的有（ 资金投入生产经营才能产生增值，因此时间价值是在生产经营中产生的；货币没有时间价值，只有资金才有时间价值；一般而言，时间价值应按复利方式计算）
3、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法中正确的是（当实际产量小于盈亏平衡产量时，企业亏损；生产能力利用率大于盈亏平衡点，就可赢利）
4、在下述名义利率与实际利率的说法中正确的是（在计息期为一年时，名义利率等于实际利率；实际利率真实反映了资金时间价值；名义利率相同时，周期越短与实际利率差值越大）
5、在进行资金时间价值计算前，首先应了解以下（ 现值、终值、年金、终值系数）概念
6、价值工程中为提高价值，可通过（成本不变，功能提高；功能不变，成本降低；功能提高，成本降低） 途径来实现
7、价值工程中功能分析包括（ 功能定义、功能组合、功能评价）
8、价值工程中，方案评价包括（概略评价、详细评价、方案具体化）
9、价值工程中方案实施阶段的工作包括（方案审批、方案实施、成果总评）
10、产品寿命周期是指产品从（ 开发、设计、制造、使用）直至报废的整个周期
11、设备更新主要包括（设备修理、设备的现代化改装、设备更换）
12、设备更新的策略有（以扩大设备拥有量为主、以设备改造和更换为主、以设备改造为主）
13、影响设备更新的因素主要有（ 设备的使用年限、设备的经济使用年限、有形磨损、无形磨损）
14、设备更新方案的比选应遵循（逐年滚动、不考虑沉没成本）原则
15、租赁可以采取不同形式，主要包括（ 维修租赁、回租租赁和综合性租赁；横平租赁；经营租赁；融资租赁）
16、价值工程中功能评价的方法有（功能成本法、功能指数法）
17、评价公路建设项目可行的条件有（投资收益率≥行业平均投资收益率、平均报酬率≥期望报酬率）
18、公路建设项目经济评价中敏感性分析的具体经济效益评价指标是（静态投资收益率、内部收益率、投资回收期）
19、不确定分析的方法有（盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析）
20、公路建设项目多方案比选中，寿命期相同的互斥方案的比选方法有（ 净现值法、净现值率法、差额内部收益率法、最小费用法）
21、投资项目的资本金通常可通过（国家财政投资、发行股票、利用外资的直接投资）方式筹集
22、投资项目负债筹资方式可以是（银行贷款、发行债券 ）
23、下列资产属于有形资产的是（存货、短期证券、长期证券）
24、价值规律、供求规律和纸币流通规律是支配价格运动的经济规律，下列表述正确的有（供求关系的变动影响价格的变动，而价格的变动又会影响供求关系的变动；纸币流通量不能满足需要时，他所代表的价值就会高于金属货币的价值；价格通常是或高或低地偏离价值，围绕着价值上下波动 ）
25、在工程经济学中，作为衡量资金时间价价值的绝对尺度，利息是指（ 放弃使用资金所得的补偿、考虑通货膨胀所得的补偿 ）
26、在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有（ 增量投资收益率法、增量内部收益率法、增量投资回收期法）
27、净现值和内部收益率作为评价投资方案经济效果的主要指标，二者的共同特点（均考虑了项目在整个计算期内的经济状况、均可用于独立方案的评价，并且结论是一致的）
28、进行多方案经济效果评价时，下列做法中正确的有（评价现金流量相关方案时，将现金流量间具有正影响的方案视为独立方案；评价现金流量相关方案时，将现金流量间具有负影响的方案视为互斥方案；必选有资金限制的独立方案时，用独立方案互斥化法能保证获得最佳组合方案；评价经济上互补而又对称的互补型方案时，可将其结合为一个综合体来考虑）
29、在价值工程活动中进行功能评价时，可用于确定功能重要性系数的方法有（强制打分法、多比例评分法、相交曲线法）
30、下列方法中，属于风险评价方法的有（决策树法、敏感性分析法、控制区间与记忆模型法）
第一章 绪 论
一、单项选择
1、工程造价，是指进行一个工程的建造所需要花费的（全部费用）
2、施工过程中耗费的构成工程实体以及有助于工程形成的各项费用之和称为（ 直接工程费）
3、一个公路建设项目各个阶段的计价是相互衔接、由粗到细、由浅到深、由预期到实际的发展过程。前者是后者的依据，后者是前者的修正和补充，这说明计价的（ 多次性）
4、（技术）与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
5、企业管理费是指施工企业（ 组织施工生产经营活动）所发生的管理费用
6、其他工程费是指（直接工程费）以外施工过程中发生的直接用于工程的费用
7、凡需动用预留费用时，属于公路交通运输部门投资的项目，需经建设单位提出，按建设项目隶属关系，报（交通运输部或交通运输厅基建主管部门）核定批准
8、工程造价管理体制进入改革阶段，在编制投资估算、设计概算中公路工程价管理考虑了（影响造价格的动态因素）
9、《建筑工程工程量计算规则》（SMM）是由（英国）制定的
10、在美国，ENR（Engineering News-Record）造价指标由（构件钢材\水泥\木材和普通劳动力）四种个体指数组成
11、在可行性研究报告阶段，编制价格计算通常被称之为（估算）
12、在香港，业主对工程的估价一般要委托（
二、多项选择
1、建设项目工程造价包括下列（无形资产、固定资产投资、铺底流动资金）费用之和
2）所组成
3、公路工程造价计价的特点为（ 计价的单件性、计价的多次性、按工程构成分部组合计价、计价方法的多样性、计价依据的多样性）
时效性、公正性、规范性、准确性）
5、工程造价管理的基本内容就是（有效控制工程造价、合理确定工程造价）
6、工程造价管理体制是指对工程造价实施管理所采取的（组织体系、管理方法）
7济相适应的概预算制度阶段、概预算制度被削弱和严重破坏的阶段、工程造价格管理体制进入改革阶段、概预算制度重建和发展阶段）阶段
构成固定资产的设备、已列入设备购置费中的专用工具）的购置费用
9、设备购置费由（设备运杂费、设备原价）所构成
10、工程建设其他费用包括下列（ 土地征用及拆迁补偿费、建设项目管理费、研究试验费、建设项目前期工作费、专项评估费）费用
11、美国工程造价估算中的人工费由（基本工资、工资附件）组成
12、有效控制造价应该体现以下（ 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制、采取主动控制，以取得令人满意的结果、技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段）原则
第四章 公路建设项目管理
一、单项选择题
1、项目管理的核心任务是（项目的目标控制）
2、项目管理的目的是（保证项目目标的实现）
3、在建设工程项目管理中，（业主方）的项目管理是项目管理的核心
4、对建设工程的业主方而方，费用目标是指（ 投资目标 ）
5、公路工程建设项目的管理者是（项目法人）
6、为保证实现项目的三大目标，在实施过程中要采取（系统控制）
7、在直线制项目组织中，各个工作部门的指令来源有（1个）
8、在矩阵式项目组织中，各个工作部门的指令来源有（2个）
9、项目管理目标能否实现的决定性因素是（项目管理组织）
10、如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，应首先分析其（ 组织 ）方面存在的问题
11、项目经理是一个（工作岗位）的名称
12、分部工程是由若干个（分项工程）组成
13、在建设工程目标控制措施中，最重要的是（ 组织措施 ）
14、按公路建设项目划分原则，桥梁的下部构造是（分部工程）
15、项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（计划值）
16、某高速公路的业主制订节约投资奖励措施，这是属于投资控制纠偏的（ 经济措施 ）
17、某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（ 组织措施 ）
18、某施工项目在实施成本管理中，通过预先分析，发现有潜在问题，则立即拟订了预防措施，这是属于对成本管理的（主动控制）
19、不确定的损失程度和损失发生的概率常用（风险量）表示
20、风险管理工作流程的第一步是（ 风险辩识）
21、属于风险转移的对策是（保险）
22、在建设工程中，业主将合同责任和风险转移给第三方属于（非保险转移）
23、下列不是风险识别的特点的是（客观性）
24、项目经理是（企业法定代表人的代理人）
25、项目经理是（ 企业法定代表人在项目上）的全权代表人
26、项目管理的项目控制目标最核心的是（ 质量、投资、工期）
27、关于项目三大目标的说法中，下列表述正确的是（三者是对立统一的关系）
28、要完成目标必须对建设项目实施有效的（控制）
29、所谓（ 控制）就是提行为主体为保证在变化的条件下实现其目标，按照事先拟订的计划和标准，通过采用各种方法，对被控对象实施中发生的各种实际值与计划值进行对比、检查、监督、引导和纠正的过程
30、项目管理职能的重点是（质量控制）
31、项目控制过程中，反复循环过程的控制状态称为（动态控制）
32、在建设项目实施过程中，纠正偏离目标的行为称为（控制）
33、工程建设监理是（工程项目管理） 的一个重要分支
34、监理单位受（项目法人）的委托，依据国家有关法律、法规和批准的工程项目建设文件、有关合同文件，对工程建设实施的监督管理，称为工程建设监理
35、工程建设监理不具有（ 依附性 ）
36、工程建设监理单位是指（取得监理资质证书、具有法人资格）的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询单位
37、对于工程变更、设计修改要严格把关，事前对其进行技术经济合理性分析，属于（施工阶段投资控制）的内容
38、监理工程师在实施建设工程监理期间，除收取监理合同中规定的酬金外，个人（不得）接受业主或承包人给予的额外津贴、资金或补贴
39、某一大型建设项目中项目的第一名成员都接受项目经理和职能部门经理的双重领导，该项目的组织机构采用的是（矩阵制）组织形式
40、对工程项目可行性研究、项目评估且初步设计的工作进度安排，使项目本阶段各项工作的时间得到控制，这是（工程项目前期工作计划）的内容
二、多项选择题
1、常用的项目组织形式有（直线制项目组织、职能制项目组织、矩阵制项目组织）
2、按事务的发展过程，可将控制分为（ 事前、事中、事后）
3、风险识辨的方法有（ 专家调查法、流程图法、初始清单法、经验数据法）
4、风险转移包括（保险转移、非保险转移）
5、按照纠正措施或控制信息来源，控制可分为（反馈控制、前馈控制）
6、属于工程投资控制纠偏的技术措施有（优化施工方法、调整或修改设计 ）
7、建设项目管理内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制使项目（质量、进度、费用）的三大目标得以实现
8、为了取得目标控制的理想成果，通常可采取的措施有（组织措施、技术措施、经济措施、合同措施）
10、S形曲线控制法可用于（进度控制、投资控制）
11外资及中外合资工程项目、政府投资项目、市政公用工程项目、大中型工程项目）
12、工程建设监理的性质是（ 服务性、独立性、公正性、科学性）
13
14、根据风险管理理论，工程项目中的风险的分担的基本原则是（ 业主和承包人谁有能力承担该风险谁就承担该风险）
15、在采取风险控制措施时，所制订的风险控制措施应当形成一个周密的、完整的损失控制计划系统，包括（预防计划、灾难计划、应急计划）第五章 经济法律法规
一、单项选择题
1、下列选项中（法律关系规定性文件）不是工程建设法律关系的构成要素
2、下列关于法人的表述，错误的是（是自然人和企事业单位的总称）
3、某高速公路公司与施工单位签订了价款为8000万元的固定总价施工合同，则这笔8000万元工程价款是（ 法律关系客体）
4、经济法律关系的产生，是指经济法律关系的主体之间形成了一定的（ 权利和义务 ）关系
5、经济法律关系主体之间的权利和义务不复存在，彼此丧失了约束力即为经济法律关系的（终止）
6、财产所有权具有（ 绝对性 ），所有人无须他人的积极协助就可以实现，其权利可以对抗其他任何人
7、某主管采购材料的项目副经理甲某委托乙某去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（该代理人的后果应由代理人与被代理人共同承担）
8、父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于（法定代理）
9、在无权代理的情况下，由（行为人）承担法律责任
10、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于（ 无权代理 ）
11、诉讼时效时间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过（ 20）年的，人民法院不予保护
12、某贸易公司租用某房地产公司的办公楼，但拒付租金，则该房地产公司要求贸易公司支付租金的诉讼时效是（1年 ）
13、在债发生的依据中，（合同）是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据
14、诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后（ 6 ）个月内，由于不可抗力或其他障碍，权利人不能行使请求权，诉讼时效期暂停计算，从障碍消除之日起，诉讼时效继续计算
15、某公路工程施工合同约定，业主应于1997年5月10日支付工程款，但业主一直未按约定支付。1999年3月10日发生了持续一个月阻碍施工单位提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉令时效期限至（1999年6月9日）
16、2002年6月1日张三向李四借款1000元，说好年底前归还，但到期并未归还。张三于2003年3月1日离家出走，2004年7月31日才回来，则李四最退应该在（2005年1月31日 ）请求自己的债权
17、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（ 该电子邮件进入乙单位指定的电子邮箱的时间 ）
18、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发现要约，乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间 ）
19、下列表述中，错误的是（ 承诺可以撤销 ）
20、合同法律关系的客体是指（合同的标的）
21、下面行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（业主在招标过程中擅自公开了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查）
22、下列选项中属于要约的是（投标书）
23、甲公司向乙公司发出要约，乙公司作出的承诺生效后，该要约和承诺的内容对（甲乙双方）产生法律效力
24、合同当事人承担违约责任的方式不包括（行政拘留 ）
25、合同中关于（解决争议）的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响
26、下列合同中，属于无效合同的是（损害社会公共利益的合同）
27、承包人在竣工验收时提交的工程产品质量不合格，则该承包违背了合同履行中的（ 全面适当履行的原则）
28、甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权力是（后履行抗辩权）
29、工程施工中由于（承包人的设备损坏）原因工期延误，承包人应该承担违约责任
30、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包人向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，则承包人最多可以向材料供应商要求（ 800 ） 元赔偿
31、债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（ 受让人）主张
32、合同约定由第三方向债权人履行债务的，当第三方未履行债务或履行债务不符合规定时，应由（ 债务人）承担违约责任
33、《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，应（ 通知债务人），否则该转让对债务人不发生效力
34、《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的通知，除（ 取得受让人的同意）外，不得撤销.
35、《中华人民共和国合同法》规定，对（ 违约责任）实行严格责任原则
36、《中华人民共和国合同法》规定，当事人承担违约责任的原则是（严格责任原则 ）
37、（不当得利）是指没有法律上或合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为
38、当事人在合同中既约定金又约定定金，当一方违约时，另一方可选择适用（ 定金或违约金）的条款
39、根据我国经济立法的情况和实践经历，解决合同纠纷主要有（4种 和解、调解、诉讼、仲裁）方式
40、公路工程勘察设计合同发生纠纷时，首先应通过（协商）解决
41、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可（向法院申请强制执行）
42、合同纠纷当事人一方向仲裁机构申请仲裁，另一方向人民法院起诉的，该纠纷案件应由（ 人民法院 ）受理
43、仲裁机构受理合同纠纷的前提条件是（合同当事人自愿达成仲裁协议）
44、下列（土地使用权出让）是指国家将国有土地使用权在一定年限内让给土使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为
45、通过土地使用权出让方式取得有限的土地使用权，应向政府支付（ 土地使用权出让金 ）
46、下列当事人中，（ 投保人和被保险人 ）不是保险合同的当事人
47、下列（起征点）是指对某一征税对象开始征税的最低点
48、投标是（ 要约 ）
49、《中华人民共和国招标投标法》规定，采取邀请招标方式招标的，必须向（3 ）个以上的潜在投标人发出邀请
50、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（30）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
二、多项选择题
1、经济法律关系的违约终止可能是由于（ 法律关系主体一方违约、发生不可抗力、法律关系主体双方均违约）
2、下列选项中属于经济法律行为的是（违约、签订合同）
3）发生变化
4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（承包人提起诉讼、承包人向业主发出支付工程款通知、业主书面同意7天后支付工程款）的情况下符合诉讼时效的中断，诉讼时效需要重新计算
属于法定代理中止的原因
6、法律行为的成立要件有（法律行为为主体具有相应的民事权利和行为能力、行为人意思表示真实、行为内容合法、行为形式合法）
7、下列选项中，（ 身体受到伤害要求赔偿、延付或拒付租金）的诉讼时效为1年
8、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中无效的有（损害社会公共利益的合同、以合法形式掩盖非法目的的合同）
9、在下列处理方法中，（ 缔约过失、无效合同、可撤销合同）采取过错责任原则
10、无处分权人处分他人财 ，在（经过权利人追认、无处分权人在订立合同后取得处分权）的情况下，该合同有效
11、下列（ 限制民事行为能力人订立的合同、无权代理的行为人签订的合同）属于效力待定合同
12、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是（第三人向债权人履行债务，必须征地债权人同意； 第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同当事人；第三人向债权人履行债务，债务人应向债权人承担违约责任）
13、质押包括（ 动产质押、权利质押）
14、因重大误解订立的合同，（仲裁机构、人民法院）有权作出变更或撤销的决定
15、根据我国经济立法的情况和实践经历，解决合同纠纷的方式主要有（ 协商、调解、仲裁、诉讼 ）
16、合同当事人订立仲裁协议的作用是（仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；排除了法院对纠纷的管辖；合同当事人均受仲裁协议的约束）
17、下列条件中属于申请施工许可证必须具备的条件有（已经办理该建筑工程用地批准手续；有满足施工需要的施工图纸；按规定已经委托了监理）
18、某公路工程项目，评标由依法组建的评标委员会负责。评委下列做法不符合招标投标法规定的有（ 评委甲接受某投标单位的请客吃法；评委乙为某投标单位的法律顾问，但乙保证秉公评标；评委丙在业主的授意下，向某投标单位泄露标底）
19、建筑工程一切险承保的内容有（ 工程本身、施工用设施、施工用设备、场地清理费）
20、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（ 中标无效、有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任；如果给他人造成损失的，有关责任 和单位应当承担民事责任 ）
19、建筑工程一切险承保的内容有（ 工程本身、施工用设施、施工用设备、场地清理费）
20、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（ 中标无效、有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任；如果给他人造成损失的，有关责任 和单位应当承担民事责任 ）
第六章 工程合同管理
一、单项选择题
1、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（承揽合同）的有关规定
2、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应采用（书面形式 ）订立
3、公路工程总承包合同的当事人是（ 建设单位和总承包单位 ）
4、在采取建设总承包方式时，业主一般仅与（ 总承包单位）发生直接关系
5、公路工程设计合同生效后，委托方应按估算设计费的（ 20% ）向承包人给付定金
6、公路工程设计合同履行后，定金应（返还委托单位）
7、某合同，甲乙双方议定的违约金为1.5万元，在合同履行过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.8万元，请问乙方应支付给甲方的赔偿金是（2.8万元 ）
8、《中华人民共和国合同法》规定，给付定金的一方不履行合同的，无权请求返还定金。接受定金的一方不履行合同的，应当（ 双倍 ）返还定金
9、某设计单位已接受委托方支付的定金20万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返还（ 40万元）人民币定金
10、某设计单位已接受委托方支付的定金20万元人民币，而委托方在无正当理由的情况下却换设计单位，则该设计单位应返还委托方（ 0）万元人民币定金
11、初步设计经主管部门批准后，在原定工程范围内的必要修改，应由（设计单位）承担
12、公路工程施工合同文件中，下列（ 合同协议书）具有最高的解释效力
13、公路工程施工合同文件中，下列（ 合同通用条款）具有很强的通用性，基本适用于各类建设项目
14、公路建设项目常用施工合同形式是（单价合同）
15、下列（ 总价合同）适用于工程量不太大且能精确计算，工期较短、技术不太复杂、风险不大的建设项目
16、下列（单价合同 ）适用范围较宽，其风险可以得到合理分担，并能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润
17、下列（ 成本加酬金合同 ）中，业主需承担项目实际发生的一切费用，即承担项目的全部风险
18、如果单项工程的分类已详细明确，但实行工程量与预计工程量可能有较大出入时，应优先选择（单价合同 ）
19、如果建设项目的外部环境恶劣，即项目的成本高、风险大、不可以预见的因素多，则选择（成本加酬金合同 ）比较合适
20、发包人更换工程师，应当至少更换前（7 天）以书面形式通知承包人
21、发包人代表的职责（ 不得）与监理单位委派的总监理工程师的职责相互交叉
22、因工程师未及时完成自己的职责或因工程师发布的指令、通知错误，而给承包人造成损失时，（发包人）应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期
23、在工程建设过程中，因（承包人自身的原因）造成的工期延误，工期不予顺延
24、承包人按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验不合格，则剥露、修复、重新覆盖的费用损失和工期的处理为（费用和工期损失均由承包人承担）
25、承包按工程师指示对已隐蔽的工程进行剥露后重新检验，如重新检验合格，则剥露、重新覆盖的费用损失和工期的处理为（费用和工期损失均由业主承担 ）
26、建设工程施工合同文本规定，引起工期延误的事件发生后，承包人应在（ 14天 ）内向工程师提交工程延期申请
27、索赔事件发生后的（ 28天 ）内，承包人应向工程师发出索赔意向通知
28发包人）承担
29、公路工程施工时，因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由（ 发包人 ）承担
30、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备及停工损失，应由（ 承包人 ）承担
31、公路工程施工中，运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，不论由哪一方保管，都应由（发包人）办理保险，并支付保险费用
32、分包合同签订后，发包人与分包单位之间（ 不存在）直接的合同关系
33、在公路工程施工中若发现文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由（发包人）承担，并相应顺延延误的工期
34（ 发包人 ）有权解除合同
35、买卖合同的出卖人除了应向买受人交付标的物并转移标的物的所有权外，还应对标的物的瑕疵承担（担保义务 ）
36、建设工程合同的当事人在买卖合同中总是处于（买受人）的位置
37、工程施工中，借款单位如遇不可抗力情况影响按期还款的，可提出贷款展期申请，经银行审查同意可以（ 展期
1次且还款期延长不得超过1年）
38、我国《中华人民共和国担保法》规定的担保方式主要有（5种 ）
39、施工合同的担保合同属于（ 从合同 ）
40、委托合同一定是（ 双务合同 ）
41、承揽合同的标的是（工作成果）
42、FIDIC是（ 国际咨询工程师联合会）的缩写词
43、在FIDIC合同条件下，当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清时应由工程师进行解释，其先后次序应为（ 合同协议书、中标函、投标书、专用条件、通用条件、规范、图纸、标价的工程量清单 ）
44、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（监理工程师 ）
45、在FIDIC合同条年中，（ 备用金 ）是指包括在合同中并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备、服务或提供不可预料事件的费用的一项金额
46、依法对合同的真实性、合法进行审查和鉴定的机构是（工商行政管理部门）
47、依法对合同的真实性、合法性作出公证的机构是（公证机关 ）
二、多项选择题
1、建设工程合同是一种（ 双务合同、有偿合同、诺成合同）
2、公路工程施工合同的发包人是指（ 取得建设项目总承包资格的总承包单位、建设单位）
3、公路工程施工合同中的工程师是指（监理单位委派的总监理工程师、发包人指定的履行合同的负责人）
4、公路工程施工合同文本的主件由（ 协议书、通用条款、专用条款 ）组成
5、建设工程施工合同文本共有三个附件，下列（合同协议书、施工图纸 ）不是施工合同的附件
6、按付款方式的不同，公路工程施工合同可划分为（ 总价合同、单价合同、成本加酬金合同）
7、在工程建设过程中，因（ 发包人不能按合同条款的约定提供开工条件；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力）造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延
8、公路工程施工合同解除的条件有（ 因不可抗力因素致使合同无法履行；承包人将其承包工程全部转包；发包人不按约定支付工程款使合同无法履行；合同当事人协商一致 ）
9、我国《中华人民共和国担保法》规定的担保方式主要有（ 定金、保证、抵押、质押 ）
10、下列合同与施工合同具有主从关系的是（施工保险合同、履约担保合同）
11、下列合同与施工合同不具有主从关系的是（勘测设计合同、监理服务合同 ）
12、下列机构可以作为合同的担保人的是（社会团体、企业、银行 ）
13、借款方向贷款申请建设工程贷款，应具备的条件有（ 贷款项目必须具备乙被批准的项目建议书、可行性研究报告等有关文件；借款方必须要有不少于总投资30%的自筹资金或其他资金）
14、下列合同中，（监理合同、招标代理合同 ）属于委托合同