招标人：
四川省甘孜州九龙县九龙河 江边水电站 施工期风险评估咨询服务 招 标 文 件 招标编号：TR-JB-2007-E-098 CLP Power China (Jiangbian) Limited（中电中国(江边)有限公司） 四川恒泽动力有限公司
2007 年12月
目 录
第一卷 投标须知........................................2
1.定 义..................................................2
2.工程概况................................................2
3.招标范围................................................3
4.投标人资质和要求........................................3
5.招标文件................................................4
6.投标文件................................................4
7.开标....................................................7
8.评标....................................................8
9.资格审查...............................................10
10.定标..................................................10
11.授予合同..............................................10
12.纪律与保密............................................10
13.投标费用..............................................11
第二卷 合同条款.......................................13
1、定义及解释............................................15
2、合同标的、服务的范围和执行............................16
3、合同分包..............................................16
4、著作权................................................16
5、合同的适用法律和语言..................................17
6、甲方的责任............................................17
7、乙方的责任............................................17
8、双方的代表及人员......................................18
9、监督..................................................19
10、服务质量要求.........................................19
11、服务工期及报告交付进度...............................19
12、安全、健康、环境保护.................................19
13、保险和赔偿...........................................19
14、税、费...............................................20
16、变更.................................................21
17、现场服务要求.........................................21
18、保密、商业道德、利益冲突及合同执行....................21
19、不可抗力.............................................22
20、合同的变更、终止.....................................22
21、违约责任.............................................23
22、合同争议的解决.......................................24
23、索赔.................................................24
24、送达.................................................24
25、合同的生效、转让及其他...............................24
第三卷 附件..............................................27
附件１服务范围及要求.....................................27
附件2 价格表.............................................29
附件3 投标人需要说明的其他问题...........................29
附件4 差异表.............................................30
附件5 业绩...............................................31
附件6 投标人承诺函（格式）...............................33
附件7 投标人法定代表人授权书（格式）.....................35
附件8 投标人关于资格的声明函（格式）.....................36
四川省甘孜州九龙县九龙河
江边水电站
施工期风险评估咨询服务
招标文件
第一卷 投标须知
第一卷 投标须知
1.定 义
1.1
1.2 合同名称：《四川省甘孜州九龙县九龙河江边水电站施工期风险评估咨询服务合同》 招标人名称：CLP Power China (Jiangbian) Limited（中电中国(江边)有限公司）、四川恒泽
动力有限公司。
1.3 招标人将共同投资成立项目公司作为江边水电站项目的业主。在项目公司成立后，招标人
在本招标文件下的一切权利及义务将转至项目公司。投标人有权将招标文件和所有的投标
文件转移至项目公司，并由项目公司继续处理和执行，投标人不得拒绝此种转移。
1.4
1.5
1.6
1.7 招标代理：（不适用） 工程投资筹集情况：业主自筹 本招标采取邀请招标方式。 投标人所发生的一切费用一概自理，包括但不限于为购买招标文件、现场勘察、投标、合
同谈判等发生的风险、实际费用和潜在费用。
1.8 投标人中标后无须支付中标服务费或任何其它类似费用。投标人投标时请考虑上述的规
定。
1.9 投标人应按招标文件的规定编制投标文件。但每一投标人不得以任何方式对每一合同提交
两份或以上不同的投标文件，也不允许对每一合同提出两个或以上的投标报价。
1.10 投标人必须按本招标文件的要求递交投标文件，招标人有权将不符合要求的投标文件拒绝
或作为废标处理。
1.11 投标人递交的投标文件不再退回。招标人和投标人应分别对在投标文件和招标文件中的商
业和技术资料保密。
1.12 招标人成立招标领导小组，负责本次招标的组织、指挥和决策，并授权相关工作人员从事
具体工作。招标领导小组邀请各相关专业的专家和有关单位人员组成评标委员会，负责评
标。
2.工程概况
具体内容详见本招标文件第三卷。
3.招标范围
具体内容详见本招标文件第二卷、第三卷。
4.投标人资质和要求
投标人应具备下列条件：
4.1. 本次招标，对投标人的资格进行审查。投标人需在投标文件中提供如下资料，供招标人审
查。
4.2. 投标人资格条件：
（1） 具备独立法人资格，具有订立合同的权利，且有良好的银行资信和商业信誉；
（2） 有完善的质量保证体系，拥有ISO9001质量证书；
（3） 持有水利水电设计甲级资质证书；
4.3. 为证实投标人完成工作的资格和能力，投标人应随其投标文件提供下列文件资料：
（1） 资格证明文件和说明资料。
（2） 投标人以往履行合同情况、信誉及供货质量等方面的证明。
（3） 投标人以往承担过类似项目业绩及有关资料。
（4） 具有健全的质量保证体系。必须有ISO9000标准或等同的质量保证体系，并应提供其详细质
量保证体系资料和证明书。
（5） 投标人财务状况的资料。包括：
a) 投标人的财务状况和财务指标。
投标人应提交近三年经会计师事务所审计所出具的审计报告及其附表。具体包括：审
计报告、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，会计报表附注。
b) 拟投入本合同的流动资金及其来源与保证 序号
1
2
c) 企业基本帐户开户银行或者贷款银行所出具的信用等级证明（或其它有关机构所出具
的有效证明文件）。 项目 投入本合同的流动资金（万元） 流动资金来源与保证 金额与来源和保证 备注
4.4.
经资格审查确定为合格的投标人，是授予合同的前提条件。
5.招标文件
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3 招标文件的组成 招标文件由第一卷《投标须知》、第二卷《合同条款》和第三卷《附件》组成。 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。 招标文件的澄清和修改 招标文件的澄清和修改，采用书面形式进行。 招标文件的澄清和修改，在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前完成。 投标人要求招标人澄清的问题应在招标文件发出后10天之内以书面形式提出，招标人根据
具体情况决定是否召开标前会。
5.2.4
5.2.5 澄清和修改均形成书面文件，并有签字/盖章和日期。 招标人及招标代理机构对招标文件澄清和修改的内容为招标文件的组成部分，并通知所有投
标人。
5.3 招标文件的澄清方法：
请直接与下述人员联系，同时将传真内容发电子邮件至上述地址：
李佩峰：
电话：028-85265955；传真：028－85265941（必须同时用电子邮件）
电子邮件：lipeifeng@jbhydro.com；huangzhongwen@jbhydro.com
6.投标文件
6.1
6.1.1 投标文件的组成 投标文件由三卷组成。格式见招标文件及其附件，具体内容如下:
投标文件第一卷
1．投标人承诺函；
2．投标人法定代表人授权书；
3．投标人资格、资信证明文件；
1） 关于资格的声明函；
2） 企业法人营业执照（复印件加盖公司公章，年检时间、年检章要求清晰可见）；
3） 生产许可证、有关鉴定材料（生产、设计、施工、供货、工程总承包等资质证
明文件）；
4） 工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）；
5） 质量保证体系及其质量认证证明；
6） 经会计事务所审计并签字的近三年《审计报告》（含资产负债表、利润表、现金
流量表及报表附注）。报表中应有企业负责人、财务负责人、编制人签字，并加盖会
计师事务所审计专用章；
7）银行资信证明（信用等级）；
8）业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；
9）近三年经济行为或其他行为受到起诉情况；
10）其它文件和资料。
投标文件第二卷 合同条款
目录和具体内容详见招标文件第二卷，投标人必须提供对合同的安排和基本原则、合同条款的确认函和/或差异表。评标将包括任何差异所引起的影响。
具体内容不必重复列出，请投标人提出书面差异，并确认合同条款即可。
投标文件第三卷 附件
6.1.2
6.2
6.2.1 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。 投标文件的编制 一般要求
投标人应严格按照招标文件第一卷6.1所规定的格式和第二、第三卷的内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按附件4差异表的格式统一汇总说明，技术与商务差异分别列出。如果没有在附件4差异表中列出，投标文件视为完全遵守、满足招标文件的规定和要求。
6.2.2 投标文件的语言
投标文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
度量衡采用中国法定计量单位。
6.2.3 投标有效期
投标有效期为投标截止日期后180天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标。
6.2.4
6.2.5 删除。 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件3中，同时应说明对技术条件、价格、风险等方面的影响。
6.2.6
6.2.6.1 投标文件的份数和签署 投标文件一式6份(1正5副)，电子版两份，其中附件2价格表随投标文件递交。附件2
价格表及报价说明四份（1正3副），电子版两份（与投标文件分开，单独密封，光盘或
优盘，不可以用软盘）。
6.2.6.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。价格表每一页均应由投标人法人代表或
其被授权人签名并加盖公章，并在每一页右上角注明“正本/副本”。
6.3 投标报价
投标人应严格按照附件2的格式认真填写价格表和各种分项价格表。投标人的报价应为
固定的、全包的、含税的价格，即中标后在投标有效期内价格固定不变。
本标采用固定总价合同。合同总价不会因国家调整有关政策或行业指导价格、任何时间
市场的变化而改变，投标人在计算报价时应自行考虑风险因素。本招标文件不指定投标
人在编制投标文件时采用何种定额及费率计算报价，该等定额、费率和计算基础仅是投
标人计算报价时用的，合同的价格应固定的、全包的、含税的价格。合同总价还应包括
备品备件、运输、保险、技术服务等的费用。
6.3.1 除非合同中另有规定，投标人针对本招标文件所载的合同所提交的报价应涵盖投标人为完
成合同所发生的全部费用、成本、风险、利润、管理费、税费、其它费用等。
6.3.2 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间
有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字作相应的修正。
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.1.1 投标报价的有效期与投标有效期相一致。 投标所使用的货币为人民币。 投标文件的递交 投标文件的密封与标记 投标文件的每份正本、副本均应用包装牢固封装。包装和封面上分别注明项目名称、投
标人名称、“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。包装上应加盖投标人公章及
法定代表人章。
6.4.1.2
6.4.1.3 删除。 在提交的附件2投标价格表应用信封单独密封，封面上注明“投标价格表”和“保密”
字样。包装和封面上分别注明项目名称、投标人名称、“正本”“副本”字样。
6.4.2 投标截止日期
投标文件应于投标截止日即2007年12月17日11：00时以前送达指定地点：成都市航空
路6号丰德国际广场B1座2栋12A楼02号，电话：028-85265955。或在此之前邮寄到达成都地址： 成都市航空路6号丰德国际广场B1座2栋12A楼02号，邮政编码：610041；中电江边电站筹备处 商务部 李佩峰收；电话：028－85265955。一切迟到的投标文件都将被拒绝。招标人可视情况延长投标截止日，以使第5.2条规定的招标文件的澄清和修改有足够的时间，并及时的通知所有投标人。
6.4.3
6.4.3.1 投标文件的补充、修改和撤回。 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充或修
改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法人代表或其授
权人签字并加盖公章。
6.4.3.2
6.5 投标人不得在投标截止日至投标有效期满前撤回投标文件。 无效投标
发生下列情况之一者，招标人有权视其为无效投标：
6.5.1
6.5.2
6.5.3 投标文件未按本卷6.4.1的规定密封和/或投标文件未按规定加盖公章和签字。 删除。 投标文件未按本卷第6.1、6.2条的规定格式、内容填写，或投标文件内容与招标文件有严
重背离。
6.5.4 投标文件未按6.3要求报价或在投标文件中对任何一个投标方案有两个以上（含两个）不
同的报价，且未明确哪个报价有效或说明理由。
6.5.5 其它不符合招标文件要求的投标。
7.开标
7.1 开标时间：与投标截止时间相同。
开标地点：同截标地点。
7.2
7.3
7.4 开标由招标人主持，邀请评标委员会和有关单位代表参加。投标人代表不必参加开标会议； 开标工作人员由拆封、唱标、监标、记录等人员组成； 开标工作在接收投标文件时，检查投标文件(含补充或修改文件)的密封情况，确认无误后，
由投标人签字认可。
7.5 投标文件正本保存备查，评标使用副本；如副本与正本不符以正本为准。尽管如此，投标
人应确保投标文件正本和副本一致，投标人应承担因有不一致而引致招投标人蒙受的损失；
7.6
7.7 删除； 招标人指定专人作记录，记录应存档备查；
8.评标
8.1
评标对象和依据
评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的补充或修改文件）。
8.2
评标因素
详见本卷8.3.4.1和8.3.4.2。
8.3 8.3.1
评标程序
阅读标书，整理资料
评标委员会的各专业组分别阅读标书，整理资料。对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。
8.3.2
初评
评标委员会对所有投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的回应， 投标文件与招标文件有无实质性偏离，以确定其是否为有效的投标文件（按本卷第6.5条判断）。在此之前，首先要对投标人特别是技术支持方（如有）进行资格审查。
8.3.3
投标文件的澄清
招标人和招标代理机构可针对投标文件中含义不明确的内容要求投标人说明和澄清，一般采用书面澄清的形式进行，招标人将澄清问题发送至投标被授权代表指定的传真或电子邮箱，投标人以传真和电子方式答复。最终，由投标人提供书面文件答复招标人提出的需要澄清的问题（有投标人法定代表人或其授权人签字、公章、日期等），作为投标文件的有效的补充文件。
投标人的说明和澄清不得超出原投标文件的范围或对原投标文件内容作实质性修改。
8.3.4
详评
标书的详评包括技术评标和商务评标。
8.3.4.1 8.3.4.1.1
技术评标 技术评标因素 相应工程咨询业绩 技术服务、设计联络服务； 及其他技术因素。
8.3.4.1.2
技术评分
技术评标因素各个评标因素的权重，根据其重要程度确定； 依据评标因素对各投标人进行技术排序。
8.3.4.2 8.3.4.2.1
商务评标 商务评标因素：
对招标文件的商务部分（如合同条款、合同安排及基本原则、协议样本、相关的附件等）的接受程度； 投标人的资质情况； 投标人的综合业绩情况； 投标人的财务状况； 投标人的信誉；
支付条款、付款计划、条款；
交付地点、运输、仓储、保险、税费等；
对技术资料提供、交付日期、技经性能等的保证程度；技术支持方（如有）的资质和业绩情况；
投标人与其技术支持方（如有）的合作关系及工作分工； 及其他商务因素；
依据评标因素对各投标人进行商务排序。
8.3.4.2.2
投标报价的比较和评标价格的计算:
投标人应按招标文件规定的币种（即人民币）进行报价。若报价币种与招标文件规定不符，则对各投标人提供的不同币种的报价按开标前一天国家公布的汇率（卖出价）折算为人民币作为投标人的报价。汇率风险由投标人自行承担； 对各投标人的付款方式和付款条件按现值法折算至同一基准；
以设备到达安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等；
调整各投标人的供货范围（包括备品备件）至同一基准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整投标价格；
对各投标人的设计、技术服务、人员培训等费用折算至同一标准； 根据各投标人投标价格增长指数调整交货年度至同一基准；
考虑直接影响招标方的总成本的其它商务因素（如增值税和关税减、免的安排和确认等）、有关的合同条款和差异。
按招标文件规定，计算其它需评价的商务费用； 按以上因素为基础，计算和排列出评标价格。
8.3.5
投标人的业绩现场考查/用户意见调查
招标方可以根据投标人提供的业绩进行现场考查/用户意见调查。
8.3.6
综合排序
根据技术排序、商务排序、评标价格和业绩现场考查/用户意见调查报告进行技术经济综合比较，并确定综合排序。
9.资格审查
9.1 9.2
招标人对投标人的资格进行审查。
资格审查主要审查投标人是否具备圆满履行合同的能力，具体条件见本卷第4条。
10.定标
10.1 10.2
评标委员会根据第8.3.6条，确定中标候选人顺序。招标人不承诺最低报价中标。 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，向招标领导小组提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
10.3
招标领导小组根据评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
11.授予合同
11.1
中标通知
根据定标结果，招标人向中标人发出《中标通知书》。并将中标结果通知所有未中标的投标人。
11.2
签约与中标通知
中标人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派法人代表授权人到指定地点进行下一步的工作。
签订合同时，合同的每一页（包括所有附件）均应校签，与技术有关的附件工程设计单位也要校签。合同价格、合同条款、技术要求和合同标的等不得与中标状态有实质性改变。
12.纪律与保密
12.1
从投标截止日期开始，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。
12.2
参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。
12.3 12.4 12.5 12.6 12.7
投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。
13.投标费用
13.1
投标费用
一切与投标有关的任何费用和支出均由投标人自理和负责。
13.2
招标服务费
投标人中标后无须支付任何中标服务费。
*****
四川省甘孜州九龙县九龙河
江边水电站
施工期风险评估咨询服务
招标文件
第二卷 合同条款
第二卷 合同条款
合同协议书（样本）
CLP Power China (Jiangbian) Limited（中电中国（江边）有限公司）（以下简称为“中电江边”）及四川恒泽动力有限公司（以下简称为“恒泽”）（中电江边和恒泽合称为“甲方”）为发展四川省甘孜州九龙河江边水电站（以下简称“项目”）拟成立的项目公司（以下简称为“项目公司”）的利益与_____（以下简称为“乙方”）订立本《_____合同》（下称“合同”）。
CLP Power China (Jiangbian) Limited（中电中国（江边）有限公司）的公司名称前为“Boom Ever Investments Limited (常盛投资有限公司)”。此项公司名称变更已在该公司注册地依法完成。
鉴于本项目建设工期长，资金庞大，甲方及乙方同意在项目公司成立以前先由甲方垫付合同款，在此期间乙方应提交已收款金额的财务收据作为凭证。当项目公司成立后，乙方在收到甲方的通知时应为其已收款金额按甲方届时的指令，并以合同规定转让的承让人的名义开具有效的正式发票。
当项目公司成立后，或甲方认为需要将合同转让时，乙方应按甲方要求与甲方和项目公司或合同规定转让的的承让人签署有关的转让合同和文件，并应配合完成与合同转让有关的程序和工作。合同转让后，合同承让人即承担本合同下甲方的全部权利和义务并继续执行本合同的规定，乙方的权利和义务不因此而受影响。如果甲方认为适当，甲方可选择在项目公司成立后终止本合同，并由项目公司与乙方重新签订条款与本合同一致的新合同，乙方同意完全配合相关的手续、程序和工作，不会异议，但乙方的权利和义务不因此而受影响。若为重新签订新合同而需要终止本合同，则合同条款第20条与终止合同的有关规定不适用。
基于以上理解，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，经甲方、乙方（合称“双方”）协商一致，签订本协议书，共同遵守。
1、本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。 2、下列文件应作为本合同不可分割的组成部分，并共同构成本合同： 2.1 本协议书； 2.2 合同条款；
2.3 附件1-X。
3、上述第2条所列文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。
4、基于甲方同意按本合同规定的方式和时间付款给乙方，乙方在此同意，保证按合同规定完成本合同规定的服务。
5、本合同在双方代表在此签字盖章后生效。
6、本合同正本伍份，甲方和乙方分别执叁份和贰份，副本捌份，甲方和乙方分别执肆份。
签署日期： 年 月 日 甲方：
乙方：
CLP Power China (Jiangbian) Limited （中电中国（江边）有限公司） 授权代表： 签署
四川恒泽动力有限公司 印章
法人代表（或授权代理人）：
甲方联系人： 甲方通讯地址：
四川省成都市航空路6号 丰德国际B1座12A02 电话： 传真：
印章
法人代表（或授权代理人）：
联 系 人： 地址： 邮政编码: 电 话： 传 真： 开户银行: 银行帐号:
合同条款
1、定义及解释
1.1 定义
合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义：
1.1.1“甲方”是指CLP Power China (Jiangbian) Limited（中电中国（江边）有限公司）及四川恒泽动力有限公司，包括两家公司各自的继任人和受让人。 1.1.2“江边水电站”，指四川省甘孜州九龙河江边水电站。
1.1.3“项目公司”或“业主”是指为江边水电站的开发建设将成立的项目公司（其名称待定）。
1.1.4“工程”指江边水电站的建设工程。
1.1.5“服务”或“服务范围”指合同和其附件1所规定的服务范围、内容、要求等。 1.1.6“报告”指合同所规定乙方需要提交的服务成果、各阶段的报告、文件、资料、图纸等（包括相应的电子版）。 1.1.7“乙方”指_____。
1.1.8“合同”指合同协议书第2条所规定文件组成的整体。
1.1.9“差旅费用”指为服务而发生的交通费、住宿费、按乙方标准规定的出差津贴等项费用。
1.1.10“项目”指四川省甘孜州九龙河江边水电站。
1.1.11“服务完成证书”是指在乙方完成合同规定的所有服务和责任后甲方向乙方签发的《服务完成证书》。 1.2 标题和旁注
各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
2、合同标的、服务的范围和执行
2.1 合同标的是为了完成建设本项目，乙方向甲方承诺完成本合同范围内的所有责任、工作和服务，以方便本项目的建设在稳定、完整、安全、环保、可靠、经济及有效的条件下进行。
2.2 服务范围包括附件1和合同其它的规定，乙方应严格按合同规定执行服务、完成服务，满足合同规定的要求和有关单位对报告的审查要求。乙方亦应遵守与执行甲方按合同规定所提出的要求。乙方应按照合同的要求和规定的时间向甲方提交有关的咨询报告。
2.3 乙方应按本合同的规定参加甲方组织的有关审查会、评标会或联络会，并在会上与有关各方讨论咨询意见。乙方人员参加这些会议发生的差旅费用（除本合同附件1和附件2另有规定外），将在乙方先行支付随后向甲方报销，以实报实销方式报销并加计相应的税费和管理费（按实际费用的9%计算），再统一向甲方出具收据和/或税务发票，由甲方自合同签订之日起每6个月支付该时段内的累积金额给乙方。
2.4 当合同规定的服务完成和所有报告向甲方提交后，并达到本合同规定的要求时，甲方应签发《服务完成证书》给乙方。
3、合同分包
乙方不得将整个合同全部服务分包予第三方。乙方不应在未得到甲方的同意前将合同的任何部分分包予第三方。甲方任何关于分包的同意，均不免除乙方根据本合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。乙方应对任何分包单位、分包单位服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽视为乙方自己的行为、违约及疏忽，并承担相应的责任。
4、著作权
乙方按合同规定所提交给甲方的图纸、资料和报告的著作权应属双方所有。乙方应保证
该等图纸、资料和报告不侵犯任何第三方的知识产权，如有违反，乙方应负责赔偿甲方的损失或使甲方免于遭受损失。
5、合同的适用法律和语言
本合同依照中华人民共和国法律制订并受其管辖。本合同的语言是中文。此条款的标题不影响合同的制定和内容，其编号不代表条款的优先次序。
6、甲方的责任
6.1 甲方应按合同规定的时间和金额向乙方支付合同款；
6.2 甲方应按合同规定向乙方提供相关资料（甲方提供的资料乙方不得让第三者使用或向第三方转让）。甲方应保证该等资料不侵犯任何第三方的知识产权，如有违反，甲方应负责赔偿乙方的损失或使乙方免于遭受损失。当合同终止时，乙方应将所有该等资料退还给甲方。
6.3 甲方应协助乙方与有关单位的工作联系，及时向乙方提供需要审查的资料、数据、图纸等。
6.4 当乙方人员按甲方要求出差时，甲方应按第2.3条的规定支付差旅费用。差旅费用以外的费用由乙方自行负责。
6.5 甲方应及时协调、处理乙方与其他单位之间的关系，以保证工程的进度和质量。
7、乙方的责任
7.1 乙方应根据合同的各项规定，细心和勤勉进行服务并完成服务，提供为完成服务所必需的全部的管理、监督、劳务、材料、机具、乙方的设备及所有其他物品。乙方也应负责因执行服务所需的资质和批准等。
7.2 乙方应对提交给甲方的咨询报告和意见全面负责。
7.3 乙方应被认为已视察和检查了工程现场及其周围环境，以及与之有关的数据和资
料，乙方已了解完成服务可能发生的风险。
7.4 乙方应根据国家和行业的法规、标准、规程、规范执行服务，严格按附件1的规定、并遵守甲方和其代表的指令和管理执行服务。
7.5 乙方应按合同规定的时间及份数提交咨询报告，并对报告的完整性、准确性、质量、内容和深度负责。
7.6 根据附件1规定的服务计划和进度，乙方应按甲方指定的专业、时间和人数，派遣人员在甲方的管理和领导下服务。
8、双方的代表及人员
8.1 甲方应明确指定执行合同的甲方代表，甲方代表应按合同规定对乙方的工作、服务进行管理，并协调与其他单位有关的事项，如甲方需要更换其指定的代表，应事先通知乙方。甲方代表按合同规定所发出的所有通知、指示、同意、批准、证明、决定和通信应以书面方式发给乙方，应视为甲方的通知、指示、同意、批准、证明、决定和通信，并由甲方承担其相关的责任。
8.2 乙方应在其服务过程中提供一切必要的管理，派遣称职的乙方代表。乙方代表应代表乙方接受甲方所有的通知、指示、同意、批准、证明、决定和其它通信。如甲方认为乙方参与服务的人员行为不当、不能胜任与合同有关的服务或工作，甲方有权书面通知乙方拒绝该人员履行服务或工作。收到上述书面通知后，乙方应迅速更换有关的人员并承担费用。
8.3 乙方按附件1中的选项三提供的服务人员，甲方有权以书面形式预先60天通知乙方派遣、增加、减少、或撤退相关的服务人员。甲方有权对服务人员进行考勤，并确认服务人员工作的实际“人员数”和实际“月数”。甲方有权对乙方首次派驻和更换新的服务人员进行资格审查和面试。如甲方有合理的理由认为咨询服务人员不称职、不满意或其它原因时，甲方有权要求乙方更换其服务人员，乙方应按甲方的要求和规定更换服务人员。乙方的服务人员与甲方不构成任何劳动关系或雇佣关系。乙方保证：甲方不须
因其服务人员的任何不正当行为及其后果承担任何责任，甲方也不须对其服务人员因受到的任何伤害承担任何责任(除非该伤害是由于甲方直接原因所造的)。
9、监督
乙方在服务过程中应接受甲方或其授权代表的监督。
10、服务质量要求
乙方应严格遵守附件1规定的服务质量要求执行并完成服务。
11、服务工期及报告交付进度
乙方应严格遵守附件1规定的时间及报告交付进度执行并完成服务。
12、安全、健康、环境保护
乙方保证与合同有关的服务或工作应符合高安全、健康、环境保护的标准，并遵守国家现行的有关安全、健康、环境保护的规定，以及文明工作的规章制度和甲方提出的与安全、健康、环境保护和文明工作的有关措施和要求。
13、保险和赔偿
13.1 乙方应自行承担、办理国家规定有关的保险、以及与执行本合同有关的保险，其中包括乙方自己的和其分包商的人员的生命、有关设备的保险、和国家规定的其它保险并支付相关费用，并赔偿甲方因乙方违反上述规定而引起甲方的损失。乙方应负责因执行本合同由于乙方的原因所引起的事故或意外，并应负责赔偿甲方因该事故或意外而引致甲方的损失或使甲方免于遭受损失。
13.2 甲方应自行负责因自己的原因所引起的事故或意外，并应负责赔偿乙方因该事故或意外而引致乙方的损失或使乙方免于遭受损失。
14、税、费
乙方应自行承担，并及时支付所有与执行本合同或其业务相关的国家规定的所有税、费。乙方应防止并使甲方免于承担由于乙方未能及时支付上述提及的任何税、费而引起的任何责任和损失。
15、服务费及支付
15.1 本合同各项价格均为固定含税价格，任何一方不得擅自调整，包括了乙方完成本合同规定的服务所应得的全部服务费，且不因国家调整有关政策或行业指导价格、或市场变化而改变。
15.2 合同固定价为___元整）。
15.3 甲方按下列的规定向乙方支付合同固定价：
(a) 合同签署生效后30日内，支付_____元人民币；
(b) 合同签署生效第6个月并完成该段时间附件1所规定的服务后30日内，支付___元人民币；
(c) 合同签署生效第12个月并完成该段时间附件1所规定的服务后30日内，支付___元人民币；
(d) 合同签署生效第18个月并完成该段时间附件1所规定的服务后30日内，支付___元人民币；
(e) 工程竣工验收完成后或全部机组投入商业运行并在甲方签发《服务完成证书》后30日内（以最早为准），支付合同固定价的余款。
15.4 上述每项支付的款项不应视为合同某阶段的服务费。合同的全部服务费应在合同所规定的所有服务完成后支付，届时甲方可选择将上述已付的款项抵消按合同规定应付的全部服务费。
15.5 甲方应在收到并核实乙方提供的支付通知或申请、相关财务收据和有关的证明文件后执行上述支付。支付通知或申请应注明合同编号、乙方银行帐户的名称和帐号、银行名称和地址等资料。在项目公司成立前，上述甲方应支付的款项应按第25条的规定由中电江边和恒泽按“约定份额”（即65%：35%）分别承担和支付，两者互不承担连带责任。
15.6 当项目公司成立并合同依法转让后，在甲方要求时，乙方应为已收到的付款按甲方届时的要求，以合同规定转让的承让人名义开具正式有效的税务发票。
16、变更
16.1 甲方可根据工程建设的需要或国家/行业的相关法规、规程、标准等变化，在工程建设期内提出设计变更要求，乙方应按此要求进行相应的服务。
16.2 在合同执行的过程中，如双方一致同意应补充或修改某项工作内容和费用，则双方应另行协商，协商后签订补充合同。
17、现场服务要求
乙方应严格遵守附件1规定的现场服务要求执行并完成服务（现场指甲方指定的工作地点，如甲方办公地、会议场所等）。
18、保密、商业道德、利益冲突及合同执行
18.1 未事先经甲方书面同意，乙方不得擅自向任何第三方透露、扩散、转让与合同有关的任何资料、报告和服务成果。
18.2 对于乙方提供的资料，甲方应予以保密。未经乙方书面同意，甲方不得擅自向任何第三方透露、扩散、转让（合同规定的转让除外）与合同有关的任何资料、报告和服务成果。但甲方有权向其股东、董事、管理人员、本项目其它投资方透露或应有关法院、主管部门或证券交易所的要求依法透露该等资料；并有权向为本项目工作或提供服务而必须获悉该等资料的甲方的职工、代理人或代表、顾问、工程承包商、供货商或其他有关方透露该等资料。
18.3 双方均应采取必要措施促使其各自接触保密资料的人员或有关方同样遵守本条规定的保密义务。
18.4 上述保密义务在合同签订、合同履行过程中及合同履行后的任何时间均有效，除非有关保密资料已进入公共领域或可通过公共渠道获悉，但乙方将本项目有关资料用于申报政府部门颁布的勘测设计奖、申请有关专利和专有技术以及发表技术论文除外。
18.5 双方同意在进行与本合同有关的所有活动时,必须遵守中国有关法律、法规、国家和行业有关标准和规范，并按公平、合理和诚实信用的原则处理。
18.6 双方均须做出合理努力和监督，以避免发生与另一方最佳利益相冲突的任何行为或情况。双方的努力包括但不限于采取必要预防措施以避免其董事、管理人员、雇员及其家人或其代理人给予或收受礼品、宴请、款项或其它利益并因此作出与另一方最佳利益相冲突的行为。任何一方违反本条规定给另一方造成损失的，应向另一方赔偿因此而遭受的损失。
18.7 甲方或其授权人有权对乙方履行本合同的相关文件、数据、资料、图纸、报告等进行查阅、审核。为此，乙方同意向甲方或其授权人提供协助和配合。
19、不可抗力
19.1 不可抗力是指不能预见、无法避免又不能克服的客观情况并影响合同的执行， 包括严重的自然的灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱等。
19.2 不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知另一方，并在其后14天内出具相关公证机关开具的证明文件。不可抗力事件结束后48小时内，受影响的一方须向另一方通报受影响情况。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，可向另一方提出延长工期的要求，但不能因为不可抗力的延迟而调整合同总价。该要求须经另一方审查、确认，任何工期的延长须经甲方书面确认。
19.3 因不可抗力造成的双方各自的人员人身伤害、财产损失，由双方各自承担。
20、合同的变更、终止
20.1 若本项目因为未能通过国家核准，甲方可终止本合同，并根据乙方按本合同所规定的工期、次序已完成服务的占本合同下全部服务的比例及合同总价（下称“实际发生的费用”）进行结算，结算金额与甲方已支付的全部款项相比较，多退少补，但最高应不超过截止到下一期应付款时的全部应付（包括已付）款项。乙方应将已完成的服务成
果交付给甲方，并应提供充分的证明以便甲方审核乙方已实际发生的费用总额，该等审核应按照行业惯例或国家有关规定进行。
20.2 发生不可抗力事件后，双方应及时协商解决本合同的履行问题。如不可抗力导致本合同履行延误达180天以上且双方未能在其后60天内就合同变更问题达成一致，或不可抗力导致本合同无法履行或无法实现合同目的，则任何一方均有权终止本合同。如本合同根据本款之规定而终止，有关的服务成果、结算和审核等则按第20.1条的规定执行。
20.3 在合同执行过程中，若因法律、法规、政府行业计划调整或其它因素而引起本合同无法正常执行时，任何一方可以向对方提出终止执行合同或修改合同有关条款的建议，并努力达成一致。如双方皆选择终止合同或协商后不能达成一致而终止合同，有关的服务成果、结算和审核等则按第20.1条的规定执行。
20.4 合同生效后，除上述原因或乙方违约外，甲方可在通知乙方后45天随时终止本合同，有关的服务成果、结算和审核等除按第20.1条的规定执行，并由甲方向乙方额外支付经审核后的乙方已实际发生的费用的5%作为终止合同费用，但是，经审核后的乙方已实际发生的费用和终止合同费用的总额不得超过合同总价。
21、违约责任
21.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担各自的违约责任。
21.2 如由于乙方的错误、服务质量等问题或违约造成甲方蒙受损失，乙方除继续完善报告及服务、采取补救措施，视损失情况减收或免收该部分服务费外，并应赔偿甲方的经济损失，赔偿额不超过该部分服务费金额。
21.3 甲方每逾期支付应支付的合同款一天，应承担延付金额的0.1%的延付违约金；逾期超过60天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，甲方应从逾期的第61天开始承担加重的延付违约金（每天金额为延付金额的0.2%）；但是，延付违约金总额不得超过合同总价的10%。
21.4 如由于乙方自身的原因，延误了附件1规定的报告中某项的提交时间，每延误一天，乙方应承担金额为合同总价的0.1%延误违约金，但是，延误违约金总额不得超过合同总价的10%。如果报告中某项逾期超过60天以上时，甲方有权停止乙方下阶段工作，并书面通知乙方，停止支付合同款，并进行清算及终止合同。乙方还应向甲方提供
已完成的服务成果，并应赔偿甲方因此蒙受的经济损失。
22、合同争议的解决
22.1 双方因合同发生争议时，应通过友好协商解决，如争议发生后90天协商仍不能达成协议，相关争议均应提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
22.2 仲裁期间除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。
23、索赔
23.1 如甲方或乙方按合同规定向另一方索赔时，索赔方可按以下规定向被索赔方索赔：
23.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
23.1.2 索赔事件发生后20天内，向被索赔方发出要求索赔的通知：
23.1.3 被索赔方在接到索赔通知后20天内给予响应，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。被索赔方在20天内未予答复，应视为对该项索赔已经认可。
24、送达
24.1 本合同规定之任何通知或其他通讯应以书面形式，以专人递送或挂号、航空邮寄、快寄或传真形式送至合同协议书签署页所列双方地址，或任何一方书面通知另一方所指定的任何其他人、地址或传真号码，并在取得对方人员接收确认或对方传真机全面、清晰接收传真后是为送达。
24.2 任何送达需经接受方书面确认方视为送达。
25、合同的生效、转让及其他
25.1 本合同经双方正式签署后开始生效。在乙方完成全部工作和责任及甲方结清合同
价款后自行终止。无论如何终止合同后，保密、适用法律、仲裁条款仍有效。
25.2 本合同生效后，如甲方认为适当，可以将其在本合同项下的全部权利和义务一并转让给（1）各自终极控股公司或终极控股公司下属的任何一家子公司，或（2）项目公司，或（3）甲方指定的任何第三方。若合同转让会损害乙方在本合同项下的权利时，则这种转让甲方需另外征得乙方的书面同意，但乙方不得无理拒绝。
25.3 本合同项下甲方的全部义务和责任（主要包括但不限于按本合同的规定向乙方付款）由中电江边和恒泽按65%：35% 的比例分担（该比例下称“约定份额”），中电江边和恒泽在本合同项下对乙方应承担的义务和责任以其各自应承担的约定份额为限，相互间不负有连带义务和责任。当中电江边和恒泽按约定份额支付给乙方后，甲方的支付责任才视为完成。
25.4 本合同下甲方的全部权利由中电江边和恒泽按约定份额分享。
25.5 如中电江边和恒泽其中任何一方（仅在本第25.5款中称“违约一方”）没有按本合同的规定付款，造成本合同履行障碍，则另一方（仅在本第25.5款中称“守约一方”）有权代替违约一方向乙方付款，并有权向违约一方追偿。在违约一方偿还守约一方为其代付的款项之前，双方（指中电江边和四川恒泽）在本合同项下的权益份额按双方实际支付的款项进行调整。
25.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力。
****
四川省甘孜州九龙县九龙河
江边水电站
施工期风险评估咨询服务
招标文件
第三卷 附件
2007年12月
第三卷 附件
附件１: 服务范围及要求
一) 前言
甲方于此合同内要求乙方为四川省甘孜州九龙河江边水电站，提供涵盖江边水电站项目施工期内的风险评估服务。在项目建设过程中，对各类风险进行识别、分类，定期提出分析报告，制订消除或减小风险的措施建议。
二) 服务目的
全面分析江边电站施工期可能的各种不安全因素带来的潜在的危险，提出降低风险度的对策。
三) 咨询内容
（1）对施工期可能的各种不安全因素带来的潜在危险进行分析（识别、评估）；
（2）提出降低风险度的对策；
（3）提出风险发生后的治理意见；
（4）在提交咨询文件后的6个月、12个月、18个月、24个月、30个月、36个月时派人到现场检查落实情况，并结合下阶段工作重点提出阶段性咨询报告。在报告中，针对半年来未能引起业主重视的地方和可能还会出现的风险提出补充评估意见，并提出改进建议。
四) 咨询工作组织机构和人员
投标人于此提供参加工作的人员名单和组织机构。
五) 咨询工作计划
名 称 内 容 备 注
合同签定生效后10天内到工地。
1）与业主交换意见； 2）现场踏勘，了解情况；
1、工地现场调
3）查阅并收集有关资料；
研
4）提出初步的风险分析意见； 5）再次与业主交换意见。
1）施工区S215省道道路狭窄又临江，对边坡进行掉块、崩塌、泥石流的潜在风险分析（识别、评估），提出降低风险度的对策，提出发生边坡掉块、崩塌、泥石流后的治理意见。
全面分析江边电站施工期可能的各种不安全因素带来的潜在的危
2）地下工程施工中不可避免要碰到的岩爆、断险，提出降低风层破碎带等，提出降低风险度的对策，提出发险度的对策。从
2、咨询报告分生岩爆、断层破碎带后的治理意见。 施工期如何防治
析编写 降低安全风险的
3）对一些永久或临建项目的边坡稳定、掉块等角度形成咨询文潜在风险分析（识别、评估），提出降低风险件。
度的对策，提出发生边坡稳定、掉块后的治理意见。
4）针对大坝深厚覆盖层特点，渣场施工特点、洪水防范、主要设备安装和运输等施工期安全 风险进行评估，提出降低风险意见和措施。
1）在咨询文件出版印刷前，将电子文档提交业
3、咨询文件出主交换意见，双方相互确认有关事项。
版
2）咨询文件出版印刷。
根据工程实际进程，在提交咨询文件后的6个
月、12个月、18个月、24个月、30个月、36个月时派人到现场检查落实情况，并结合下阶
段工作重点向业主提交“九龙河江边水电站降低施工期风险咨询活动”补充咨询报告，提出半年期内的风险评估意见和改进建议。
1）提供相关的资料，如设计报告，地质报告、资料和施工报告等
2）现场调查工作中车辆交通、必需做的测量、 山地开挖等工作，最好由业主单位帮助解决和组织施工。
4、后期服务
5、业主协助
附件2: 价格表
（以参加咨询人员的成本费用为基准作价）
单位：人民币元
1 往返交通、酒店、餐饮等费用
明 细
人次
每人费用
备 注
往返机票 交通市内交通 等费酒店 用 餐饮
小计 工地车辆费用 工地工地住宿 交通餐饮费用 等费
现场通讯费用
用
小计
2 专家费用
现场出差 编写咨询报告 明细
现场专家个人安全装备费 到工地保险费用 3 此次咨询专用设备费用
设备 明细
……
4 测量及雇佣当地民工费用 5 其它费用 6 管理费 总计
附件3 投标人需要说明的其他问题
（请于此列出招标书中未能言明，但作为成熟投标人根据自己的经验、为了满足业主要求，而必须增加或优化的项目，提出相关的建议（包括报价）。
附件4 差异表
投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。 差异表
招标文件 简要内容
条目
投标文件 简要内容
序号 条目
附件5 业绩 资格文件及业绩
企业概况
1. 单位名称：
地 址： 邮政编码： 传 真： 电话号码： 2. 人员情况：
行政负责人姓名、职务、职称 技术负责人姓名、职务、职称 职工总人数： 技术人员共 人 其中高级工程师 人 工程师 人 技术工人 人 3. 资本：去年资本总额
其中固定资产
万元。
万元；
万元；流动资金
4. 开户银行名称、帐号； 5. 营业执照复印件；
6. 相应产品的“生产许可证”和安装许可证复印件； 7. 其它证件复印件。
投标人名称：
法定代表人或委托代理人：
年
(公章) (签名)
日
月
水电站风险评估业绩表
水电站风险评估项目业绩表（已完成）
序号 项目名称
地址
业主名称
执行情况
备注
投标人正在履行的合同项目表（在手）
进度计划
序号 1 2 3 4
项目名称
地点
业主名称
项目基本情况
（完工时间）
备注
投标人名称：
法定代表人或委托代理人：
(公章) (签名)
月日
附件6 投标人承诺函（格式）
四川九龙河江边水电站
合同名称：
《四川省甘孜州九龙县九龙河江边水电站施工期风险评估咨询服务》致：（招标人名称）
我方已充分研究并接受了你方发出的《四川省甘孜州九龙县九龙河江边水电站施工期风险评估咨询服务》招标文件（其中包括补充通知和答疑文件）的全部内容且察勘了现场和有关的地点后，承诺以人民币（大写）（￥ 元）的投标总报价（其具体组成详见报价表）按上述招标文件规定的所有条件和要求，提供符合合同规定的全部设备和服务，并承担合同规定的供方的全部责任、义务和风险。
我方提交的投标文件在开标时间后的180天内有效，对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不擅自修改或撤回投标文件。
若我方中标：
（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书中指定的时间和地点签订合同。
（2）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保函，作为我方的履约担保。
（3）我方完全同意，我方所提交的投标文件中的任何部分，经你方确认后均可作为合同文件的组成部分。
（4）我方保证按合同规定按期提供合格的设备和服务并完成合同规定的全部工作。
我方完全理解，你方不保证报价最低的投标人中标。
我方也完全同意，当为江边水电站项目而成立的项目公司成立后，招标人在本招标文件下的一切权利及义务可以转至项目公司。投标人有权将招标文件和所有的
投标文件转移至项目公司，并由项目公司继续处理和执行。
我方也完全同意，无论投标结果如何，均自行承担为编制和递交投标文件及在投标过程中所发生的一切费用。
投 标 人：（单位名称）（盖单位公章） 法定代表人（或委托代理人）：（签名） 单位地址： 电 话： 日 期：
附件7 投标人法定代表人授权书（格式）
投标人法定代表人授权书
致：（招标人名称）
本授权书声明：我（姓名），系按照中华人民共和国法律在中华人民共和国境内注册的（投标人全称）的法定代表人，公司地址为（公司地址），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我方正式的合法委托代理人，并授权他（她）对（合同名称）（合同编号： ）以我单位的名义，并代表我单位签署投标文件、进行投标、合同谈判、签订合同和实施一切与此有关事宜的权力，其签名真迹如本授权委托书尾所示，特此证明。
我单位对委托代理人的签名负全部责任。 本授权委托书自签发之日开始生效，特此声明。
法定代表人：（签名）
投标人：（单位名称、盖单位公章） 委托代理人：（签名） 日 期： 年 月 日
附件8 投标人关于资格的声明函（格式）
投标人关于资格的声明函
项目名称：四川省甘孜州九龙县九龙河江边水电站施工期风险评估咨询服务 日 期：
致：招标人
我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均
是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
投标人代表签字：
投标人公章：
特此声明！