模拟题一
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、《全国人民代表大会组织法》、属于（ ）。
A、宪法相关法 B、民法商法 C、社会法 D、行政法
参考答案：A
2、下列属于我国法的形式的是（ ）。
A、习惯法 B、宗教法 C、判例 D、国际惯例
参考答案：D
3、建设部颁布的规定与北京市人民政府颁布的办法对同一事项的规定不一致时，因该（ ）。
A、由双方协商解决
B、由建设部裁决
C、由国务院裁决
D、提请全国人民代表大会常务委员会裁决
参考答案：C
4、有关《城市房地产开发经营管理条例》理解正确的是（ ）。
A、属于狭义上的法律范畴
B、由国务院制订和修改
C、城市房地产开发应该属于地方性法规
D、全国人民代表大会及常务委员会授权不同城市颁布
参考答案：B
5、下列不属于法人应当具备的条件是（ ）。
A、有必要的财产或者经费
B、有自己的名称、组织机构和场所
C、能够独立承担民事责任
D、从成立之日起，具有法人资格
参考答案：D
6、根据法律规定，张某取得国家一级建造师资格并注册于建华施工企业，企业足以相信张某有能力承担该工程的项目管理，经研究指定张某承当某医院工程项目的项目经理，则（ ）。
A、该行为是委托代理
B、该行为是法定代理
C、该行为是指定代理
D、该行为是表见代理
参考答案：A
7、有关表见代理的说法正确的是（ ）。
A、表见代理的后果是无效
B、表见代理的前提是无权代理
C、表见代理是因为代理人有代理权
D、表见代理是看得见的代理
参考答案：B
8、关于代理的法律特征，下列表述正确的是（ ）。
A、任何行为都可以代理
B、在代理范围权限内，代理行为的法律后果归属被代理人
C、代理人无权代理其后果无效
D、被代理人知道行为人以自己的名义实施民事行为，应对此承担法律责任
参考答案：B
9、所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利，对所有权的描述中，正确的是（ ）。
A、根据货物运输合同，承运人对托运人的财产享有占有权
B、所有权在法律上不受限制
C、使用权只能是所有人权所享有的一项独立权能
D、对原物直接利用而产生的利润属于物权所有人
参考答案：A
10、有关建设用地使用权的理解正确的是（ ）。
A、设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记
B、设立建设用地使用权，必须采取出让的方式
C、建设用地使用权可以存在于国家所有的土地上，也可以存在集体所有的农村土地
D、建设用地使用权自签订使用土地合同时设立
参考答案：A
11、关于债的概念，下列表述中正确的是（ ）。
A、债权主体是相对的，责任是绝对的
B、债权是绝对权
C、债的内容是主体双方间的权利与义务
D、债务是根据当事人约定产生的
参考答案：C
12、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务。也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务是指（ ）。
A、合同 B、侵权 C、不当得利 D、无因管理
参考答案：D
13、债权相对性理论的内涵不包括（ ）。
A、债权主体的相对性 B、债权客体的相对性
C、债权内容的相对性 D、债权责任的相对性
参考答案：B
14、关于职务作品的概念理解正确的是（ ）。
A、代表法人意志创作，并由法人承担责任的作品是职务作品
B、职务作品的作者是单位
C、职务作品的著作权由作者与单位约定
D、法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用
参考答案：D
15、关于知识产权的相关知识下列表述正确的是（ ）。（ ）年。
A、注册商标的有效期为10年
B、实用新型专利权和外观设计专利权自核准之日起生效
C、当事人提交专利申请文件之日为申请日
D、发明专利权的期限为10年
参考答案：A
16、侵犯的是建设工程专利权的赔偿额错误的是（ ）。
A、按被侵权者所受到的实际损失确定
B、参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定
C、人民法院确定给予1万元以上100万元以下的赔偿
D、按侵权者所获得的利益确定，但不得高于50万元
参考答案：D
17、有关保证人的责任叙述中，下列正确的是（ ）。
A、保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的， 应当取得保证人书面同意
B、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任
C、债权人与债务人协议变更主合同的，应当通知保证人
D、债权人自主债务履行期届满之日起6个月内未要求保证人承担保证责任，保证责任解除 参考答案：D
18、下列合同中，不能实现留置权的合同是（ ）。
A、运输合同 B、保管合同 C、加工承揽合同 D、担保合同
参考答案：D
19、在保险事故发生后，财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是（ ）。
A、投保人 B、保险人 C、被保险人 D、受益人
参考答案：C
20、如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当（ ）提出索赔要求。
A、按连带责任
B、按照约定的比例分别向不同的保险公司
C、按投保时间顺序
D、由投保人自愿选择保险人
参考答案：B
21、下列安装工程一切险发生的保险事故中，属于意外事故的是（ ）。
A、海啸 B、地陷 C、爆炸 D、雷电
参考答案：C
22、国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定，应当给予（ ）。
A、行政处罚 B、刑事处罚 C、行政处分 D、罚款
参考答案：C
23、下列不需要办理施工许可证的建设工程项目是（ ）。
A、工程投资额300万元以下的工程
B、工程建筑面积在300平方米以上的建筑工程
C、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
D、施工企业自建自用的工程
参考答案：C
24、必须实行强制监理的建设工程范围由（ ）规定。
A、全国人大及其常委会 B、国务院 C、建设部 D、国家发改委 参考答案：B
25、建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动，某一级施工企业的注册资本最低限是（ ）。
A、注册资本金5亿元以上，企业净资产6亿元以上
B、注册资本金3亿元以上，企业净资产3．6亿元以上
C、注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
D、注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上
参考答案：C
26、建筑业企业资质证书有效期为（ ）年。
A、2 B、3 C、5 D、7
参考答案：C
27、《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，下列关于建造师的概念表述正确的是（ ）。
A、张某通过国家一级建造师考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，可以以注册建造师的名义从事相关活动
B、李某按照规定办理变更注册，可以在新单位担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人
C、王某按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，就是施工单位项目负责人
D、赵某已取得注册证书和执业印章，2年后单位破产，可以继续以注册建造师的名义从事相关活动
参考答案：B
28、下列属于撤销建造师注册的是（ ）。
A、年满65周岁
B、企业破产
C、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书
D、注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可
参考答案：D
29、招标人采用邀请招标方式的，应当向（ ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
A、2 B、3 C、5 D、7
参考答案：B
30、根据《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件是（ ）。
A、招标代理机构已经依法成立
B、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
C、有能够编制投标文件和组织评标委员会评标的能力
D、有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 参考答案：D
31、某工程实行公开招标，开标时下列行为合法的是（ ）。
A、开标应当在招标人确定的时间公开进行
B、开标由招标站站长主持
C、投标文件的密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、报价等
D、投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的代理机构检查并确认
参考答案：C
32、根据《招标投标法》规定，确定中标人过程中，下列方式合法的是（ ）。
A、招标人应当自中标通知书发出之日起15日内确定中标人
B、招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人
C、招标人也可以根据评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
D、招标人最迟在投标有效期结束日30日前确定中标人
参考答案：B
33、经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，（ ）。
A、应该首选推荐为中标候选人
B、应该按废标处理
C、应当确定排名第一
D、不能推荐为中标候选人
参考答案：D
34、在合同履行过程中，施工单位违章操作导致流沙发生，建设单位为防止损失的进一步扩大采取了适当措施，提供必要条件，建设单位的行为体现了合同法的（ ）原则。
A、合法 B、自愿 C、诚信 D、公平
参考答案：C
35、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以（ ）之日为竣工日期。
A、转移占有 B、提交竣工验收报告 C、竣工验收合格 D、双方协商一致 参考答案：B
36、由于施工单位违章操作，导致基坑发生流沙事故，建设单位协助施工单位采取相应措施阻止流沙的进一步蔓延，为此建设单位支付了相应的费用1万元，施工单位为此损失了近2万元，如果不采取措施，预计会损失8万元，则下列关于减损义务的说法正确的是（ ）。
A、施工单位应该承担建设单位为减损而支付的1万元
B、减损的3万元应当由建设单位和施工单位共同承担
C、如果不采取措施，多损失的5万元应当由施工单位承担
D、建设单位有权不采取任何措施，全部损失由施工单位承担
参考答案：A
37、当事人基于信任关系订立的委托代理合同等，属于合同权利不得转让的合同,该合同属于（ ）。
A、按照当事人约定不得转让
B、依照法律规定不得转让
C、根据合同性质不得转让
D、依照信任关系不得转让
参考答案：C
38、《合同法》规定，具有撤销权的当事人没有行驶撤销权，撤销权消灭的时间是（ ）。
A、自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行驶撤销权
B、自撤销事由发生之日起一年内没有行驶撤销权
C、自合同签订之日起一年内没有行驶撤销权
D、自法院或仲裁机构确认撤销之日起一年内没有行驶撤销权
参考答案：A
39、下列关于劳动合同的理解正确的是（ ）。
A、固定期限的劳动合同的期限限制在1~5年
B、劳动者在国有企业连续工作满10年，企业改制重新订立劳动合同时应当签订无固定期限劳动合同
C、连续订立2次固定期限劳动合同，续订劳动合同
D、用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年
参考答案：D
40、劳动者可以提前30日以书面形式单方解除劳动合同的情形是（ ）。
A、用人单位以暴力、威胁强迫劳动者劳动
B、强令冒险作业危及劳动者人身安全
C、用人单位未及时足额支付劳动报酬
D、在试用期内
参考答案：C
41、《劳动法》规定，下列行为合法的是（ ）。
A、企业安排经期女工从事低温作业
B、企业安排女工从事矿井下监督工作
C、企业安排未成年工从事有毒有害作业
D、企业安排女工产假120天
参考答案：D
42、有关工伤认定问题，下列表述正确的是（ ）。
A、所在单位应当自鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
B、用人单位未按规定提出工伤认定申请，工伤职工或者其近亲属不可以提出工伤认定申请
C、职工或者其近亲属认为是工伤．用人单位不认为是工伤的，由用人单位确定
D、工伤待遇等有关费用由社会保险负担
参考答案：A
43、建设单位与施工单位约定，结算按政府指导价进行，但是就结算价格问题没有约定，双方3月份签订合同时钢材价格是2300元/t，5月份价格调整为2400元/t，6月份因建设单位未能支付工程款而停工1个月，7月份开工后价格调整为2500元/t，8月份价格调整为2600元/t，此时，双方结算7月份工程款，应该按（ ）元/t结算。
A、2300 B、2400 C、2500 D、2600
参考答案：C
44、根据《合同法》规定，运输合同承运人应当承担损害赔偿责任的是（ ）。
A、因不可抗力导致的货物的毁损、灭失
B、货物本身的自然性质导致的货物的毁损、灭失
C、托运人、收货人的过错造成的货物的毁损、灭失
D、运输过程中意外事故导致的货物的毁损、灭失
参考答案：D
45、某工晚上8点进行混凝土工程施工，振捣棒的噪声值应该限定在（ ）分贝。
A、75 B、70 C、62 D、55
参考答案：B
46、某工程进行挖土方施工，在场界四周隔挡高度位置的检测扬尘设备，测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值为（ ）mg／m3，属于符合要求。
A、小于0.5 B、不大于0.5 C、小于0.08 D、不大于0.08
参考答案：D
47、禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放废弃物，这些废弃物不包括（ ）。
A、碱液 B、工业废渣 C、城市垃圾 D、热水
参考答案：D
48、节约资源是我国的基本国策。国家实施的能源发展战略是（ ）。
A、节约与开发并举、把节约放在首位
B、采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施
C、限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业
D、进行减量化、再利用、资源化
参考答案：A
49、安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A、2 B、3 C、5 D、10
参考答案：B
50、有关安全生产许可证的规定，下列说法正确的是（ ）。
A、安全生产许可证有效期届满时，原安全生产许可证颁发管理机关审查是必经的一个环节
B、企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期延期3年
C、在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，经原颁证机关同意有效期延期3年
D、建筑施工企业遗失安全生产许可证，申请补办后应立即在公众媒体上声明作废 参考答案：C
51、某工程项目实行总承包，建设单位在工程概算中已经落实安全作业环境和安全施工措施的费用，并按规定聘用了监理企业实施监理，则对施工现场的安全生产负总责的是（ ）。
A、建设单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、项目经理
参考答案：B
52、常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、个体防护、设置薄弱环节、避难与（ ）等。
A、救援 B、消除危险源 C、故障—安全设计 D、限制能量
参考答案：A
53、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程。施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经（ ）签字后，方可进入下一道工序。
A、施工单位技术负责人、项目总监理工程师
B、施工单位技术负责人、项目经理、项目总监理工程师
C、施工单位项目经理、专职安全管理人员、项目总监理工程师
D、施工单位项目技术负责人、项目总监理工程师
参考答案：D
54、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。
A、专项防护措施 B、封闭围挡 C、密目式安全网 D、禁止闲人进入 参考答案：A
55、生产经营单位的综合应急预案．不应当包括的内容是（ ）。
A、预案体系及响应程序 B、事故预防及应急保障
C、危险性分析处置要点 D、应急培训及预案演练
参考答案：C
56、《建筑法》规定，下列工作中，不属于建设单位负责办理申请手续的是（ ）。
A、需要临时停水、停电、中断道路交通
B、需要临时占用规划批准范围以外场地
C、需要进行爆破作业
D、需要对设备进行安全性能的检测
参考答案：D
57、依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对全国安全生产工作实施综合监督管理的是（ ）。
A、国务院建设行政主管部门
B、国务院铁路、交通、水利等有关部门
C、国务院
D、国务院负责安全生产监督管理的部门
参考答案：D
58、按照《标准化法》的规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准这是根据（ ）划分的。
A、需要 B、级别 C、约束性 D、管辖
参考答案：C
59、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，（ ）。
A、有权要求建筑施工企业改正
B、报告建设单位要求施工单位改正
C、有权下达停工令
D、应立即向有关主管部门报告
参考答案：A
60、设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限，工程合理使用年限从（ ）之日起计算。
A、设计文件审查合格 B、保修期满 C、工程交付使用 D、工程竣工验收合格 参考答案：D
61、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起（ ）日内组织消防验收。
A、7 B、10 C、20 D、30
参考答案：C
62、建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由（ ）签字。
A、项目经理和施工单位负责人
B、项目经理和监理工程师
C、施工单位技术负责人和总监理工程师
D、项目技术负责人和项目经理
参考答案：A
63、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的．在承包人提交竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30 B、60 C、90 D、120
参考答案：C
64、根据《仲裁法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交（ ）。
A、仲裁委员会所在地的基层人民法院
B、证据所在地的中级人民法院
C、仲裁委员会所在地的中级人民法院
D、证据所在地的基层人民法院
参考答案：D
65、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A、2003年4月1日 B、2003年8月1日
C、2005年4月1日 D、2005年8月1日
答案：D
66、某建设工程建设单位与施工单位发生工程款纠纷，施工单位将建设单位告上法庭，建设单位接到诉状后提起反诉，开庭时施工单位无正当理由拒不到庭，其结果是（ ）。
A、按撤诉处理 B、缺席判决 C、延期开庭 D、驳回起诉
答案：B
67、人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院（ ）。
A、申请强制执行 B、提起上诉 C、提起再审 D、申请继续执行
答案：A
68、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的．人民法院应当（ ）。
A、按时开庭 B、根据协议审理 C、缺席判决 D、驳回起诉
答案：D
69、某施工单位对建设行政主管部门因工程质量问题进行的停业整顿、暂扣施工许可证的行政处罚不服，下列理解正确的是（ ）。
A、施工单位可以要求建设行政主管部门重新核定质量问题
B、可以向上级行政机关提起行政复议
C、可以向仲裁机构申请仲裁
D、不得直接向人民法院提起行政诉讼
答案：B
70、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当（ ）。
A、依法提起行政复议
B、依法提起行政诉讼
C、依法提起申诉
D、依法申请仲裁或者向法院提起民事诉讼
答案：D
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71、民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称，下列属于民法范畴的是（ ）。
A、民族区域自治法 B、物权法 C、公司法 D、建筑法 E、合同法 参考答案：BCE
72、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括（ ）。
A、仲裁协会 B、合伙组织 C、事业单位 D、监理企业 E、行政机关 参考答案：ACE
73、物权包括所有权、用益物权和担保物权，下列属于用益物权的是（ ）。
A、对财产的处分权
B、建设用地使用权
C、土地承包经营权
D、地役权
E、抵押权
参考答案：BCD
74、根据《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，招标文件一般包括的内容是
（ ）。
A、合同主要条款 B、技术条款 C、施工组织设计
D、工程量清单 E、商务技术偏差表
参考答案：ABD
75、债务人不履行债务的，债权人有留置权的是（ ）。
A、运输合同 B、承包合同 C、借贷合同 D、分包合同 E、保管合同 参考答案：ABE
76、根据《建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有（ ）。
A、已经取得规划许可证
B、有保证工程质量和安全的具体措施
C、已经取得土地使用权证
D、建设资金已经落实
E、需要拆迁的，已经拆迁完毕
参考答案：ABD
77、根据《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有的权利是（ ）。
A、在规定范围内从事执业活动
B、在不合格文件上签章
C、未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动
D、保管和使用本人注册证书、执业印章
E、对本人执业活动进行解释和辩护
参考答案：ADE
78、《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金将被没收的行为包括（ ）。
A、投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件
B、无正当理由不与招标人签订合同
C、拒不提交所要求的履约保证金
D、中标通知书发出后，招标人变更中标人
E、在提交投标文件截止时间前修改投标文件
参考答案：ABC
79、下列行为属于违法分包的是（ ）。
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可的分包
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工全部自行完成
D、分包单位将其承包的建设工程再分包
E、总承包单位将其承包的部分专业工程交由备相应资质条件的单位完成
参考答案：ABD
80、供应商向建筑公司发出销售建筑玻璃的要约，建筑公司对要约的内容做出了变更，属于实质性变更的是（ ）。
A、要求玻璃尺寸变化
B、要求包装要结实
C、要求价格降低
D、要求送货时间变更
E、要求提供权利瑕疵担保
参考答案：ACD
81、因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延的是（ ）。
A、工程师未按合同约定提供所需指令
B、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
C、不可抗力
D、发包人按专用条款的约定提供图纸及开工条件
E、承包人原因致使施工不能正常进行
参考答案：ABC
82、根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的规定，下列关于优先权问题的表述错误的是（ ）。
A、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价优先受偿
B、抵押权人在合同期满后未能实现权利的，也可以申请人民法院将抵押的工程依法拍卖优先受偿
C、承包人的优先权与抵押权人的优先权是平等的
D、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人
E、建设工程承包人行使优先权的期限自建设工程竣工之日起12个月
参考答案：CE
83、在某地方人民法院认定合同无效应当依据的是（ ）。
A、法律 B、行政法规 C、地方性法规 D、部门规章 E、司法解释 参考答案：AB
84、《合同法》规定，下列情中会导致合同的权利义务终止的是（ ）。
A、债务相互抵消
B、债务人依法将标的物提存
C、债权人免除债务
D、债权债务同归于一人
E、债务人不履行债务
参考答案：ABCD
85、劳动合同应当具备的条款包括（ ）。
A、社会保险 B、劳动条件 C、试用期 D、培训 E、福利待遇
参考答案：AB
86、《劳动法》规定，用人单位对（ ）应当定期进行健康检查。
A、从事有职业危害作业的劳动者
B、6至18岁的未成年劳动者
C、哺乳期工作的女职工
D、从事夜班工作的劳动者
E、建筑业的劳动者
参考答案：AB
87、有关失业保险金的领取理解正确的是（ ）。
A、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月
B、累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为18个月
C、累计缴费15年的，领取失业保险金的期限最长为24个月
D、重新就业后，再次失业的，前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金失效
E、领取失业保险金的最长期限不得超过36个月
参考答案：ABC
88、下列有关融资租赁的经济活动中，对其理解正确的是（ ）。
A、融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体
B、对租物而言，出租人与出卖人之间构成了法律上的买卖关系
C、出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务
D、承粗人享有买受人的权利并承担买受人的义务
E、承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任
参考答案：ABCE
89、某施工现场进行爆破作业，施工单位在施工前做好了扬尘控制计划，下列计划中符合要求的是（ ）。
A、直升机投水弹预先将建筑物浇湿
B、建筑外设高压喷雾状水系统
C、选择风力大的天气将扬尘吹散
D、在屋面敷水袋、楼面蓄水
E、搭设防尘棚，在棚内爆破
参考答案： BD
90、根据《循环经济促进法》规定，节水与水资源利用的表述错误的是（ ）。
A、国家鼓励和支持使用再生水
B、企业应当发展串联用水系统和循环用水系统
C、优先采用中水搅拌、雨水养护
D、现场喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用市政自来水
E、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30％
参考答案：CD
91、《文物保护法》规定，在中华人民共和国境内，受国家保护的文物包括（ ）。
A、具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画
B、近代现代重要史迹、实物、建筑
C、历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品
D、历史上各时代重要的文献资料
E、反映社会生产、社会生活的代表性实物
参考答案：ACD
92、根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》规定，下列关于安全生产管理规定的叙述中正确的是（ ）。
A、建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责
B、施工单位主要负责人依法对工程项目的安全生产工作全面负责
C、管生产必须同时管安全
D、不安全不生产，生产必须安全
E、施工单位300人以上应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 参考答案：ACD
93、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程生产安全应急救援预案的编制、实施中，下列行为合法的是（ ）。
A、建设单位统一组织各参与方编制建设工程生产安全事故应急救援预案
B、总承包单位统一组织分包单位编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C、总承包单位统一建立应急救援组织
D、总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自配备应急救援人员
E、总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自定期组织演练
参考答案： BDE
94、施工单位三类人员在施工安全方面的知识水平和管理能力直接关系到本单位、本项目的安全生产管理水平，必须经过有关部门的考核合格后方可任职，这三类人员是（ ）。
A、主要负责人 B、项目负责人 C、安全管理机构负责人
D、从业人员 E、专职安全管理人员
参考答案： ABE
95、特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患或者能耗严重超标的，应当（ ）。
A、立即向特种设备安全监督管理部门报告
B、及时、如实向建设行政主管部门报告
C、及时告知特种设备使用单位
D、立即发出停工令，并及时通知建设单位
E、及时告知建设单位
参考答案： AC
96、工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ ）等方面的工程建设标准强制性条文。
A、质量 B、安全 C、投资 D、进度 E、及环境保护
参考答案： ABE
97、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取的监理形式包括（ ）。
A、见证取样 B、巡视 C、平行检验 D、抽验 E、旁站
参考答案： BCE
98、建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修的内容包括（ ）。
A、质量 B、范围 C、权限 D、期限 E、责任
参考答案： BDE
99、下列可以作为认定案件事实依据的证据的是（ ）。
A、一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据
B、法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由
C、当事人在陈述中承认的对己方不利的事实和认可的证据
D、有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人的证据
E、在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协在其后的诉讼中作为证据 参考答案： ABCD
100、第二审人民法院对上诉案件，经过审理，分别处理的结果有（ ）。
A、判决驳回上诉，维持原判
B、依法改判
C、发回重审
D、申请再审
E、强制执行
参考答案： ABC